包工包料施工合同范本
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編精心整理的包工包料施工合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
包工包料施工合同范本1
建設(shè)單位(甲方)：
承建單位(乙方)：
為保證該項(xiàng)目順利進(jìn)行，經(jīng)過(guò)甲乙雙方充分協(xié)商并達(dá)成以下條款，雙方將嚴(yán)格執(zhí)行這些規(guī)定。
第一條 工程概況
1、工程名稱：園林綠化
2、工程地點(diǎn)：
3、承包方式：包工、包料
4、工程造價(jià)：
第二條 工程期限
本工程 年月日開工， _____年月日竣工。
第三條 工程延誤與工程獎(jiǎng)罰
1、乙方應(yīng)及時(shí)按期開工，如遇施工現(xiàn)場(chǎng)不能開工的情況下應(yīng)提前三天書面通知甲方并經(jīng)甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出延期通知的，工期不順延。
2、施工進(jìn)行中若因諸多原因需要暫停工作，甲方應(yīng)收到書面申請(qǐng)，并在24小時(shí)內(nèi)作出決定是否停工，具體視情況而定。
3、如遇不可抗力，如自然災(zāi)害等原因，工期相應(yīng)順延。
4、因乙方原因造成延期開工或停工的.，由乙方承擔(dān)相應(yīng)損失。
第四條 甲方工作
1、 確保施工現(xiàn)場(chǎng)做到三通一平。
2、確保乙方施工用水及養(yǎng)護(hù)用水、用電。
第五條 乙方工作
1、乙方應(yīng)按照甲方確定的工程進(jìn)度安排施工組織，并接受甲方對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2、工程完工后，乙方應(yīng)根據(jù)本合同規(guī)定的保修期限，對(duì)該工程負(fù)責(zé)提供質(zhì)量保修服務(wù)。
3、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任及相關(guān)費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
第六條 質(zhì)量驗(yàn)收
工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到《城市綠化施工及驗(yàn)收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)驗(yàn)收不合格，乙方進(jìn)行返工、修改并承擔(dān)所發(fā)生的費(fèi)用。
第七條 付款方式
工程施工完畢驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方以銀行轉(zhuǎn)賬或網(wǎng)銀方式支付全部結(jié)算價(jià)款
第八條 爭(zhēng)議處理
因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應(yīng)由甲方所在地人民法院管轄。
本合同一式貳份。甲、乙雙方各執(zhí)壹份，雙方蓋章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包工包料施工合同范本2
甲方：
乙方：
甲、甲乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就私宅建設(shè)工程的承建、材料及施工人員的安排等事宜，為了明確雙方的責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，達(dá)成如下條款，旨在共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：私宅
2、結(jié)構(gòu)層次：
3、施工地點(diǎn)：下蜀鎮(zhèn)西謝村
4、建筑面積： 平方米
二、承包方式：
包清工、包機(jī)械、包設(shè)備材料、建筑材料。
三、工程作業(yè)范圍及其內(nèi)容：
1、墊層、墻角、基礎(chǔ)、主體、屋面，室內(nèi)外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運(yùn)。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：
2、水泥：
3、鋼筋：
五、質(zhì)量管理：
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方在進(jìn)行施工工程時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方相關(guān)的施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并滿足甲方的要求。
六、工程進(jìn)度：
合同工期：自 年 月 日至 年 月 日，總?cè)諝v天數(shù)為 天。
七、安全、文明施工：
在施工過(guò)程中，乙方施工人員所發(fā)生的安全事故，乙方自理與甲方無(wú)關(guān)。(工程造價(jià)包含乙方工人的保險(xiǎn)費(fèi)。)
八、結(jié)算價(jià)格及方式：
1、固定單價(jià)包干： 元/平方米，按建筑面積實(shí)算(建筑面積按國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算)
2、工程竣工后，剩余的.工程成本將作為質(zhì)保金留存。一年內(nèi)，只要工程通過(guò)了最終驗(yàn)收，并且沒有發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量或安全問題，全部質(zhì)保金將會(huì)支付給承包方。
九、付款方式：
乙方根據(jù)工程進(jìn)展付款，基礎(chǔ)完成后付，主體結(jié)構(gòu)完成后付，粉刷工程完成后付，工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后付，無(wú)質(zhì)量問題后一年內(nèi)結(jié)清。
十、現(xiàn)場(chǎng)用電：
費(fèi)用有甲方負(fù)責(zé)。
十一、施工用水：
費(fèi)用有甲方負(fù)責(zé)。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方在勞動(dòng)力安排和施工過(guò)程中，無(wú)法達(dá)到甲方對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全的要求。經(jīng)過(guò)甲方提出書面通知后，乙方仍未能滿足要求。因此，甲方有權(quán)向乙方發(fā)出解除合同通知，并責(zé)令乙方撤離現(xiàn)場(chǎng)。已完成的工程量將按照70%結(jié)算，并在年底進(jìn)行最終清算。
2、根據(jù)合同約定，甲方與乙方在履行自身權(quán)利和義務(wù)后，達(dá)成一致意見，決定終止本合同。
3、如有本合同未包括的條款或事項(xiàng)，雙方可以另行協(xié)商達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，在簽訂補(bǔ)充協(xié)議后，該補(bǔ)充協(xié)議將與本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包工包料施工合同范本3
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：
承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：
根據(jù)《中國(guó)國(guó)家建筑條例》與其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方甲、乙經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程范圍
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內(nèi)容：
4、承包方式：
二、工期要求：
1、自 年 月 日，從開工之日，樓房具備作業(yè)面后開工 個(gè)月交工。
2、承包方須按照甲方所提供的設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工進(jìn)度的安排，并且必須無(wú)條件地服從管理，不能以任何理由拖延工期。如果由于各種原因?qū)е鹿て谛枰娱L(zhǎng)或者暫停施工，承包方必須經(jīng)過(guò)甲方的同意方可進(jìn)行。
3、承包方應(yīng)當(dāng)采取充分措施，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成合同約定的工作內(nèi)容。如果未能如期完成工程，承包方應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的直接或間接后果。(注：施工過(guò)程中遇到陰雨天氣可以順延工期，當(dāng)溫度低于5℃時(shí)禁止施工，工期可相應(yīng)順延)。
三、施工質(zhì)量要求：
四、工程驗(yàn)收
此工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格即視為合格。
五、合同價(jià)款與支付方式：
合同單價(jià)：每平方米建筑面積約所需施工面積。合同總價(jià)款為：待工程竣工后，甲方驗(yàn)收合格后一次性支付的總金額工程款。
六、其他約定：若因任何一方的原因?qū)е率┕o(wú)法進(jìn)行或進(jìn)展不順利（除非是人為不可抗力情況），責(zé)任方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方所遭受的'相應(yīng)損失。
七、爭(zhēng)議的解決：雙方對(duì)于本合同中出現(xiàn)的問題，應(yīng)積極尋求協(xié)商解決的途徑。如在協(xié)商過(guò)程中無(wú)法達(dá)成一致意見，雙方可選擇向工程所在地法院提起訴訟，以得到公正和合理的裁決。
八、經(jīng)甲方和乙方共同協(xié)商一致并簽字蓋章后，本合同正式生效。本合同一式兩份，甲方保留一份，乙方保留一份，雙方具有同等法律效力的文件。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【包工包料施工合同】相關(guān)文章：
包工包料施工合同02-19
包工包料住宅施工合同05-08
包工包料建房施工合同04-13
包工包料施工合同15篇04-02
包工包料施工合同合同范本01-02
土建包工包料施工合同范本（通用11篇）07-18
路面包工包料施工合同范本（精選7篇）02-22
私人建房包工包料施工合同范本（精選8篇）02-10
道路包工包料施工合同范本（通用11篇）04-05