外墻裝飾工程承攬合同

　　隨著法律知識的普及，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的外墻裝飾工程承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　訂立合同雙方：________________

　　定作人：________________(以下簡稱甲方)

　　定作人法定代表(負責)人：________________簽約人：________________

　　定作人承辦單位：________________聯(lián)絡人：________________聯(lián)系電話：________________

　　定作人機構地址：________________傳真電話：________________

　　承攬方：________________(以下簡稱乙方)

　　承攬方法定代表(負責)人：________________簽約人：________________

　　承攬方營業(yè)執(zhí)照：________________施工資質：________________

　　承攬方施工項目經(jīng)理：________________手機：________________

　　承攬方機構地址：________________傳真電話：________________

　　銀行開戶許可證：________________開戶行：________________帳戶：________________

　　根據(jù)《________________》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

　　第一條標的

　　本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為：________元。

　　第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位：_平方米/人民幣________元)

　　序號GRC裝飾件名稱規(guī)格數(shù)量單價合計

　　1、

　　2、

　　3、

　　注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

　　第三條工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：________生產(chǎn)業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程

　　2、工程地點________生產(chǎn)業(yè)務樓施工現(xiàn)場

　　3、承包范圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；

　　4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商：)；

　　5、工程造價：本工程總造價按乙方于________年________月________日上午參加組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

　　第四條工程期限與保障責任

　　1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計________天；

　　2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；

　　3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

　　第五條甲方責任

　　1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；

　　2、提供施工用雙排腳手架；

　　3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調工作；

　　4、嚴格監(jiān)督施工質量，組織工程驗收。

　　第六條乙方責任

　　1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；

　　2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。

　　3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；

　　4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；

　　5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　第七條工程付款及結算方式

　　1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據(jù)預算明細的單價計算工程量，據(jù)實計算匯總工程總價款；

　　2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款；

　　3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%；

　　4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于__年______月______日付清。

　　第八條施工及竣工驗收

　　1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果；

　　2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

　　3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

　　第九條乙方服務承諾

　　2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護；

　　3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

　　第十條雙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

　　2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付元的違約金。

　　3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

　　4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

　　第十一條糾紛的

　　處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第__種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交________委員會________；

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十二條附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：________________乙方：________________

　　簽約人：________________簽約人：________________

　　簽約地點：________________簽約日期：_______年_______月_______日

【外墻裝飾工程承攬合同】相關文章：

裝飾工程承攬合同03-31

外墻裝飾施工合同03-30

家居裝飾工程承攬合同書08-15

內外墻涂料裝飾工程施工合同04-19

外墻工程合同03-22

工程承攬合同03-12

裝飾工程合同03-16

外墻工程合同15篇03-26

外墻涂料工程合同04-11