現在位置：范文先生網>范文大全>合同范本>空調承攬合同

空調承攬合同

時間：2023-12-11 09:14:08 合同范本我要投稿

相關推薦

空調承攬合同

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，正常情況下，簽訂合同必須經過規(guī)定的方式。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編幫大家整理的空調承攬合同，希望能夠幫助到大家。

空調承攬合同

空調承攬合同1

　　建設方(下稱甲方)：身份證號碼：承攬方(下稱乙方)：身份證號碼：

　　經甲乙雙方協商一致，現達成如下房屋施工承攬合同條款：

　　一、承攬項目

　　1、甲方擬建一處房屋，位于面積為平方米，現將工程承攬給乙方，具體包括：

　　(1)基礎工程、布設鋼筋。

　　(2)主體框架及砌墻工程。

　　(3)布筋及水泥砼工程。

　　(4)基礎泥土回填及平整。

　　(5)其它。

　　2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。

　　二、工價及其支付

　　1、本工程工程款為元。

　　2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。

　　三、安全責任

　　乙方在施工過程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過程中發(fā)生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產生的一切法律后果由乙方自己承擔。

　　四、工程驗收及工期

　　1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的`質量標準。

　　2、本合同所涉及工程的工期為天。

　　3、如乙方未在約定的工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金元。

　　五、返工義務的承擔

　　在施工過程中，若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。

　　六、保修期限

　　1、工程質量保修期為年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。

　　2、保修期內出現質量瘕疵，非因乙方施工造成的質量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。

　　3、為確保乙方履行上述條款確定義務，由甲方留置總工程款10%作為工程質量保證金，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內乙方施工工程無出現質量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現質量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。

　　七、特別約定

　　1、乙方未經甲方書面同意，不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。

　　2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質量。

　　八、違約責任

　　任何一方違約，對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任：

　　1、執(zhí)行本合同相關違約約定。

　　2、賠償守約方經濟損失，經濟損失不限于直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。

　　九、本合同一式二份，雙方簽字后生效。

　　建設方(甲方)：承攬方(乙方)：

　　年月日

空調承攬合同2

　　發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)

　　承攬方:________(以下簡稱乙方)，乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自愿協商，根據《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：一、工作內容：

　　1、空調、熱水器等設備安裝;

　　2、避雷接地;

　　3、五金配件安裝于配合調試;

　　二、安裝人工費及結算：

　　安裝人工單價為：空調：元/臺，熱水器：元/臺，本價格為包干價。結算方式為月結。

　　三、質量要求

　　1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質量不符合規(guī)定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。

　　2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切后果由乙方承擔。

　　四、其它要求

　　1、乙方須對安裝過程中的`安全及對第三人造成的侵害負全責;

　　2、甲方為乙方購買意外傷害險;

　　3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。

　　5、未盡事宜雙方協商解決。

　　6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

空調承攬合同3

　　承攬方： (以下簡稱甲方)

　　定作方：(以下簡稱乙方)

　　承攬方、定作方根據《中華人民共和國合同法》以及相關法律、行政法規(guī)之規(guī)定，結合本工程的具體情況，經充分協商，簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、合同標的物及價款：貨幣單位：元

　　二、結算方式和期限

　　合同簽訂之日，定作方應支付全額費用50%計人民幣元，貨到工地之日，定作方應支付全額費用50%計人民幣元。

　　三、工期：

　　交貨期：為承攬方收到全額費用50%后十個工作日。隱蔽工程工期：貨到后十五個工作日。整體工程：隨裝修結束同時完工。在施工過程中，因設計變更、不可抗力、定作方原因等因素導致工期延長的，承攬方有權順延工期并要求定作方承擔承攬方因此所受的各項經濟損失。

　　四、雙方的權利與義務：承攬方的權利與義務：

　　1. 本工程由承攬方提供設計圖紙及安裝方案，經定作方簽字確認后作為本合同履行之依據。

　　2. 承攬方按國家空調安裝規(guī)格要求進行設備安裝。

　　3. 空調室內機同時使用率：

　　4. 其他各項施工要求，承攬方遵守《通風與空調工程施工及驗收規(guī)范》(GB50243-20___)的`有關規(guī)定。

　　5.承攬方根據廠方規(guī)定對本合同所涉產品給予保修，保修期后將繼續(xù)承擔維修義務(只收取材料工本費用)。定作方的權利與義務：

　　1. 定作方提供主機機座、主機電源。

　　2. 定作方如需改動方案，應提前書面通知承攬方，所產生的費用由雙方協商解決。因方案改動所延誤工期的責任由定作方自行承擔。

　　3. 定作方按時足額支付本合同所涉價款。

　　3. 定作方應配合承攬方的工作，提供必要的便利。

　　五、驗收方法及期限：

　　1、空調工程安裝結束后，由雙方及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續(xù)，定作方不能按預約時間參加驗收，由承攬方組織人員進行驗收，定作方應予承認。

　　2、工程竣工，承攬方應提前三天通知定作方驗收，定作方在接到通知二日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如果定作方在規(guī)定時間內不能組織驗收，須及時通知承攬方，另定驗收日期，因本原因引起的工期延長等責任由定作方承擔。

　　3、竣工驗收后，雙方簽署《工程保修單》，由承攬方施工的項目憑保修單根據廠家規(guī)定實行保修，整機保修一年，壓縮機保修三年，從竣工驗收之日起算。

　　六、違約責任

　　1、定作方無正當理由退貨的，應向承攬方支付不低于貨款總額30%的違約金。

　　2、承攬方在收取預付款后無正當理由不交貨的，應向定作方支付不低于貨款總額30%的違約金。

　　七、爭議的解決：

　　雙方應遵守合同中的各項條款、承諾。否則，雙方均可提出交涉、索賠。因本合同所發(fā)生的各項爭議，均由杭州市上城區(qū)人民法院管轄。

　　八、本合同一式三份，定作方執(zhí)一份，承攬方執(zhí)二份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

空調承攬合同4

　　定作方(合同專用章/公章)：(以下簡稱甲方)

　　承攬方(合同專用章/公章)：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，本著平等互利、等價有償的原則，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　1 項目概況

　　1.1 項目名稱:

　　1.2 實施地點：

　　1.3 承攬方履行期限：年月日至年月日

　　1.4 簽訂地點：

　　1.5 簽訂時間：年月日

　　2 工作內容和工作量(詳細描述) 3 質量要求和技術標準

　　3.1 質量要求:

　　3.2 技術及設計制造標準: (可詳見技術附件)。

　　3.3 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：

　　4 酬金與結算

　　4.1 項目酬金:

　　小寫:￥元，大寫:人民幣。

　　4.2項目酬金構成：該酬金包括：。

　　4.3項目最終驗收合格后日內，承攬方應攜帶相關資料到定作方辦理付款審查審批手續(xù)。

　　4.4定作方向承攬方支付價款前，承攬方應先將符合定作方財務要求的發(fā)票提交給定作方。

　　4.5承攬方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責，定作方不承擔此信息外的任

　　何責任。

　　收款人：

　　開戶行：

　　賬號：

　　4.6本項目按下列第項方式支付

　　4.6.1 一次總付：項目最終驗收合格，定作方在付款審查審批手續(xù)完成后日內向承攬方全額付款。

　　4.6.2 分期支付

　　本合同生效后日內，支付合同價款 %的預付款;

　　(按進度支付);

　　項目最終驗收合格，定作方在付款履行審查審批手續(xù)完成后日內支付合同價款的 %，其余 %作為質量保證金，待質保期滿且無任何質量問題后日內支付。

　　5 驗收

　　5.1驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規(guī)定辦理。

　　5.2 驗收方式：

　　5.3 驗收結果與合同約定不符，承攬方應無償負責修整或重做。

　　5.4驗收過程中因設備技術或質量等方面出現異議，應提交技術監(jiān)督機構進行鑒定。

　　6 質量保證

　　6.1 質量保證期限自完成驗收合格之日起個月。

　　6.2質量保證期內，由于承攬方責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬方整改，定作方驗收合格后重新計算。

　　6.3質量保證期內，出現質量問題，承攬方不能按定作方的要求無償整改或整改后質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還。

　　6.4定作方派員或委托第三方監(jiān)督該項目實施,并不替代或解除承攬方對項目質量的責任。

　　7 技術資料的提供及保密要求

　　7.1 定作方應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬方應當認真核對，承攬方發(fā)現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在日內向定作方提出書面異議或說明，定作方應在收到書面異議的日內答復。逾期不提出的，視為定作方提供的'有關資料符合承攬方履行合同要求。

　　7.2 承攬方對定作方提供的所有技術資料應當保守秘密，未經定作方書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、復制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

　　8 違約責任

　　8.1 承攬方未按期完工，每逾期一日，應向定作方支付遲延交工部分酬金金額 %的違約金，同時負責賠償給定作方造成損失。

　　8.2 定作方未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬方支付未付酬金金額 %的違約金。

　　8.3 如發(fā)生5.3情形, 定作方有權要求承攬方支付元違約金，如給定作方造成損失的，承攬方還應承擔賠償責任。

　　8.4一方違反本合同第7條約定,應向對方承擔賠償責任

　　8.5發(fā)生其它違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

　　9 不可抗力

　　9.1 由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其它不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發(fā)生后小時內及時通知對方，并在其后日內向對方提供有效證明文件。

　　9.2 受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。

　　10 爭議的解決

　　10.1因合同發(fā)生爭議，雙方應協商解決。

　　10.2如協商不成，可選擇下列第項確定：

　　10.2.1向仲裁委員會申請仲裁;

　　10.2.2向人民法院提起訴訟;

　　11 瑕疵擔保

　　因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發(fā)生侵犯第三方專利權、商業(yè)機密等情況。若發(fā)生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，并承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

　　12.保險

　　12.1.承攬方必須對自己的全部設備及人員進行保險，如發(fā)生設備、人身傷亡等事故(定作方原因除外)，由承攬方負責向保險公司索賠，定作方不負任何責任。

　　12.2.因定作方原因造成承攬方的設備和人員的損害，由承攬方負責向保險公司索賠，定作方只承擔保險公司賠償以外的損失，未保險的定作方不予賠償。

　　13 合同的生效、變更、解除和終止

　　13.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋合同專用章后生效。

　　13.2雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。

　　13.3 發(fā)生下列情形之一的,一方可以解除合同:

　　13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現;

　　13.3.2 承攬方未按合同約定期限交工,經催告后日內仍未交工，定作方有權解除合同;

　　13.3.3 項目質量不符合約定，且承攬方未按定作方要求采取必要補救措施的，定作方有權解除合同;

　　13.4 發(fā)生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

　　13.4.1 合同已經按照約定履行;