定作方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)：甲方)

　　承攬方： (以上簡(jiǎn)稱(chēng)：乙方)

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》，本著長(zhǎng)期合作共贏的精神，現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，一致達(dá)成本加工承攬合同條款如下：

　　第一部分 合法交易資格確認(rèn)

　　一、甲乙雙方應(yīng)在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力，并根據(jù)本合同相關(guān)條款承擔(dān)由于此種能力喪失而承擔(dān)的法律責(zé)任。

　　二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：

　　1、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　2、 國(guó)稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。

　　4、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書(shū)。

　　5、 加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)證或國(guó)家商標(biāo)局受理商標(biāo)申請(qǐng)通知書(shū)。

　　三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：

　　1、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　2、 國(guó)稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。

　　第二部分 合同內(nèi)容

　　第一條：合同條款術(shù)語(yǔ)定義

　　1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項(xiàng)下的附件。

　　2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

　　3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過(guò)授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章后，合同或合同附件方能生效。

　　4、“甲方專(zhuān)用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專(zhuān)門(mén)用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標(biāo)貼，專(zhuān)用的化工原料等。

　　第二條：合同附件與合同出現(xiàn)不一致時(shí)處理準(zhǔn)則

　　本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書(shū)，作為合同附件，如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時(shí)，則以合同附件為準(zhǔn)。

　　第三條：加工產(chǎn)品在合同期內(nèi)，甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下：

　　訂單中另行確認(rèn);

　　第四條：原材料的提供及損耗

　　1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產(chǎn)前進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)，并明確原材料的定額損耗，以《報(bào)價(jià)單》形式達(dá)成，并按此價(jià)格結(jié)算。

　　2、乙方有義務(wù)減少儲(chǔ)存、輸送、生產(chǎn)過(guò)程中的損耗，對(duì)甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報(bào)價(jià)單》中所規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi)，超過(guò)部分由乙方自擔(dān)費(fèi)用補(bǔ)足差額部分或按原材料當(dāng)期價(jià)值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán)，乙方不得自行處理節(jié)余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。

　　第五條：生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供

　　1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，必須先經(jīng)過(guò)乙方進(jìn)行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評(píng)審，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　2、乙方依照甲方的要求進(jìn)行生產(chǎn)期間，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在1個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　第六條：質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

　　1、乙方按照約定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范的要求，提供合格的產(chǎn)品，嚴(yán)格委托加工產(chǎn)品的詳細(xì)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和雙方確認(rèn)的技術(shù)規(guī)范與要求進(jìn)行生產(chǎn)。

　　2、甲方需在檢測(cè)確認(rèn)后，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標(biāo)準(zhǔn)樣品，乙方所交付的合同標(biāo)的物品質(zhì)，必須達(dá)到或高于封樣樣品的品質(zhì)。

　　3、甲乙雙方提供的'原材料，均需經(jīng)過(guò)乙方的驗(yàn)收合格，方可進(jìn)入生產(chǎn)，按照原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或甲乙雙方簽字確認(rèn)的封樣，進(jìn)行驗(yàn)收。

　　4、甲方提供的自備原材料驗(yàn)收，如果不符合甲方的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，乙方驗(yàn)收時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)中使用，因此帶來(lái)的損失，由乙方承擔(dān)。

　　5、雙方對(duì)承攬的加工產(chǎn)品在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明，質(zhì)量認(rèn)定以該機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，如果檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　第七條：交貨期與延期處罰

　　1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，并雙方簽字蓋章。

　　2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計(jì)算方法和標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、甲方自己提供的原材料需運(yùn)入到乙方倉(cāng)庫(kù)。

　　5、甲方需將預(yù)付款匯入乙方帳戶(hù)。

　　6、在確定上述1x5條后，作為本次訂單交期的開(kāi)始日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認(rèn)。

　　7、每次訂單的實(shí)際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量，允許有一定的偏差，具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。

　　8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過(guò) 15 天，甲方有權(quán)解除本合同。

　　第八條：結(jié)算方式

　　1、甲乙雙方確定認(rèn)可《委托加工產(chǎn)品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預(yù)付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產(chǎn)。

　　2、有需要乙方代為采購(gòu)甲方專(zhuān)用原材料的，甲方還需要將材料款、制版費(fèi)用等相關(guān)款項(xiàng)全部匯到乙方帳戶(hù)，乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。

　　3、甲方每次提貨，需要付清所提貨的全部貨款，預(yù)付款只有在最后一次提貨時(shí)，作為貨款使用。

　　第九條：加工產(chǎn)品驗(yàn)收及賠付

　　甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和封樣進(jìn)行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關(guān)報(bào)告，經(jīng)乙方認(rèn)可后，甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿(mǎn)足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗(yàn)、測(cè)試、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用，或者要求乙方根據(jù)甲方的書(shū)面要求立即對(duì)這些產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品，乙方承擔(dān)由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。

　　第十條：驗(yàn)收交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸：

　　1、驗(yàn)收交貨地點(diǎn)： 乙方廠區(qū)內(nèi)，甲方自提。

　　2、經(jīng)甲方確認(rèn)運(yùn)輸費(fèi)的情況之下，乙方可以代辦運(yùn)輸。

　　第十一條：逾期提貨

　　1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后，根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時(shí)間，乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過(guò)即為逾期提貨，出現(xiàn)逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購(gòu)材料庫(kù)存總額計(jì)算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過(guò)3個(gè)月未提貨的，且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益。

　　2、甲方如逾期提貨，但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時(shí)間，10天以?xún)?nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫(kù)存的代購(gòu)材料款全部付清，甲方不需償付違約金，但需要支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，每逾期一天，按總額的0.5‰支付。甲方超過(guò)6個(gè)月未提貨的，且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益。

　　第十二條：保密制度：

　　1、甲乙雙方都應(yīng)遵守保密制度，雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存、復(fù)制相關(guān)技術(shù)資料。

　　2、乙方不能主動(dòng)向甲方的客戶(hù)及其他客戶(hù)提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料，否則，乙方應(yīng)賠付甲方違約金五萬(wàn)元。

　　第十三條、不可抗力的解決：

　　在合同履行期內(nèi)，由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的，乙方經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十四條、解決糾紛方式：

　　雙方本著長(zhǎng)期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條、借款與饋贈(zèng)：

　　1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸，包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等，沒(méi)有得到乙方書(shū)面蓋章文件同意的，均屬乙方工作人員的個(gè)人行為，與乙方無(wú)關(guān)，乙方均不認(rèn)可，甲方不得借故拒絕履行合同義務(wù)。

　　2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈(zèng)和回扣，否則甲方甘愿接受乙方對(duì)其處以五萬(wàn)元至五十萬(wàn)元罰款。

　　第十六條：合同生效

　　1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權(quán)人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。

　　2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計(jì)算)。在本合同期滿(mǎn)2(兩)個(gè)月內(nèi)，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同有效期順延一年。

　　3、本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定作為本合同的附件，與本合同具有同等效力。

　　4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

　　第十七：合同附件清單：

　　1、報(bào)價(jià)單

　　2、委托加工產(chǎn)品訂單

　　3、委托加工產(chǎn)品詢(xún)價(jià)單

　　甲方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話(huà)： 郵政編碼：

　　乙方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話(huà)： 傳真：

承攬加工合同10

　　委托方：_________（甲方）

　　承攬方：_____________（乙方）

　　1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期：________________

　　項(xiàng)目產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) （元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)淬火綜條支_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)合計(jì)

　　2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的`技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應(yīng)：

　　加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4、交貨方式：

　　由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

　　5、質(zhì)量驗(yàn)收方法：

　　完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　6、結(jié)算方式：

　　____________________。

　　7、違約責(zé)任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號(hào)：__________________

　　乙方：________________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號(hào)：____________________

　　年 月 日

承攬加工合同11

　　承攬方：縣木具廠以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　品名：____規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高）：____單位：cm數(shù)量：____備注：____

　　玻璃柜臺(tái)：1304090件；塑料臺(tái)面柜臺(tái)：18010095件

　　其中不帶抽屜：10件

　　玻璃臺(tái)面柜臺(tái)：18010095件

　　棉布貨架：18040200件

　　大百貨電器貨架：18080200件

　　小百貨貨架：18050200件

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一、材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬(wàn)元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的.千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：

　　地址：

　　電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：

　　帳號(hào)：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：

　　帳號(hào)：

　　日期：___________

承攬加工合同12

　　定作人：____________

　　簽訂地點(diǎn)：____________

　　承攬人：____________

　　簽訂時(shí)間：_______年_______月_______日

　　第一條加工物

　　數(shù)量：__________

　　報(bào)酬：__________

　　交貨期限：_______年_______月_______日

　　加工物規(guī)格計(jì)量：__________

　　報(bào)酬：__________

　　交貨期限及數(shù)量：__________

　　數(shù)量：__________

　　名稱(chēng)：__________

　　型號(hào)單位：__________

　　單價(jià)金額合計(jì)：__________

　　合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）：__________

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料規(guī)格：__________

　　計(jì)量：__________

　　數(shù)量質(zhì)量：__________

　　提供日期：_______年_______月_______日

　　消耗定額：__________

　　名稱(chēng)型號(hào)單位：__________

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的'期限：

　　第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

　　第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

　　第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

　　第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：

　　第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：

　　第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：

　　第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫(xiě)）__________元。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責(zé)任：

　　第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__________種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤籣____委員會(huì)_____；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定事項(xiàng)：

　　定作人（章）：____________承攬人（章）：___________

　　住所：____________住所：____________經(jīng)辦人：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：___________

　　居民身份證號(hào)碼：____________居民身份證號(hào)碼：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　電話(huà)：____________電話(huà)：____________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：____________開(kāi)戶(hù)銀行：

　　賬號(hào)：____________賬號(hào)：____________

　　郵政編碼：____________郵政編碼：____________

　　____年_____月_____日____年_____月_____日

　　鑒（公）證機(jī)關(guān)：____________（章）

　　監(jiān)制部門(mén)：____________

　　印制單位：____________

　　____年_____月_____日

承攬加工合同13

　　定作方：

　　地 址： 電話(huà)：

　　承攬方：

　　地 址： 電話(huà)： 履約地：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。

　　第一條：定做合同概況

　　1.1工程名稱(chēng)：

　　1.2工程地點(diǎn)：

　　第二條：加工范圍

　　2.1本工程構(gòu)件共計(jì) / 件，含鋼量約計(jì) 噸，材質(zhì)為 ;

　　2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。

　　第三條：合同價(jià)格及付款方式

　　3.1合同單價(jià)：

　　主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計(jì) 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對(duì)接、拋丸除銹、噴漆)，約計(jì) 噸;

　　3.2合同總價(jià)：共約計(jì) 元，大寫(xiě)人民幣約計(jì) 。

　　3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價(jià)的 %)，定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶(hù)之日起，本合同生效;

　　3.4若定作方一次性提貨時(shí)，必須付清所有結(jié)算價(jià)款后方可提貨;若定作方分批提貨時(shí)，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補(bǔ)充條款中有明確付款約定時(shí)，執(zhí)行補(bǔ)充條款;

　　3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣，不計(jì)入定作方分批提貨時(shí)的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時(shí)作為貨款的一部分計(jì)入結(jié)算;

　　3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶(hù)后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)

　　第四條：質(zhì)量要求

　　4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行加工制作;

　　4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81x20xx)的要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;

　　4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;

　　4.4所用油漆全部由 提供。

　　第五條：驗(yàn)收、結(jié)算方式

　　5.1驗(yàn)收方式：鋼構(gòu)件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的`加工車(chē)間對(duì)鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來(lái)廠對(duì)鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收而要求發(fā)貨，則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過(guò)定作方驗(yàn)收，且驗(yàn)收合格，進(jìn)行發(fā)貨;

　　5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長(zhǎng)度的理論重量據(jù)實(shí)結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢，并雙方簽章確認(rèn);雙方審核結(jié)算時(shí)，結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;

　　5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書(shū)面(或電子版)的結(jié)算書(shū)，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(shū)(包括電子版結(jié)算書(shū))后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書(shū)以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開(kāi)始計(jì)算)審核完畢，并給出結(jié)算意見(jiàn);如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內(nèi)不予答復(fù)，則視為定作方完全認(rèn)可承攬方提供的結(jié)算文件，雙方按照此結(jié)算文件進(jìn)行剩余款項(xiàng)的支付等工作。

　　第六條：運(yùn)輸方式

　　第七條：圖紙要求

　　7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿(mǎn)足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認(rèn)可;

　　7.2承攬方在對(duì)圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時(shí)，必須經(jīng)過(guò)定作方簽字認(rèn)可后方可修改，定作方對(duì)自己提供的圖紙負(fù)責(zé)，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);

　　7.3若定作方委托承攬方設(shè)計(jì)出圖時(shí)，設(shè)計(jì)費(fèi)用單獨(dú)結(jié)算;

　　7.4定作方在深化圖紙上簽字確認(rèn)后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發(fā)生沖突，以合同為準(zhǔn);

　　7.5因定作方圖紙細(xì)節(jié)問(wèn)題未能及時(shí)解決而耽誤的時(shí)間，交貨期按耽誤的時(shí)間順延。

　　第八條：加工時(shí)間

　　8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶(hù)后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無(wú)誤之日起 20個(gè)工作日全部加工完畢;

　　8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實(shí)施過(guò)程中遇到不可抗力時(shí)，合同工期順延。

　　第九條：違約責(zé)任

　　9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;

　　9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;

　　9.3定作方未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失;

　　9.4定作方超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，定作方應(yīng)按每超期一天，定作方按遲提貨物總價(jià)金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi);定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方，變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;

　　9.5定作方超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　9.6定作方無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。

　　9.7定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十條：其他條件

　　10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認(rèn)、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(xiàng)(結(jié)算金額x定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行;

　　10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

　　第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。

　　定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

承攬加工合同14

　　委托方：xx紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）

　　1．加工的`項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期：

　　項(xiàng)目

　　產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) （元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬(wàn)xxxx萬(wàn)xx萬(wàn)淬火綜條支xx萬(wàn)萬(wàn)xx萬(wàn)合計(jì)

　　2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應(yīng)：

　　加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

　　5．質(zhì)量驗(yàn)收方法：

　　完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　6．結(jié)算方式：

　　xxxx。

　　7．違約責(zé)任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

　　甲方：xx紡織器材廠

　　法定代表人：（蓋章）xxxx

　　地址：xxxxxx

　　銀行帳號(hào)：xxxx乙方：xxxx電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）xxxx

　　地址：xxxxxx

　　銀行帳號(hào)：xxxxxxxx年xxxx月xx日

承攬加工合同15

　　訂做方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)需方）：______

　　承攬方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)供方）：______

　　訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、標(biāo)的物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額：（此合同單價(jià)為稅前價(jià)）

　　品名：箱梁芯模

　　規(guī)格：25米正交

　　數(shù)量：2

　　單位：套

　　重量（噸）：11

　　單價(jià)元/噸：7000

　　價(jià)款（元）：77000

　　備注：約計(jì)重量

　　總計(jì)：總金額（大寫(xiě)）柒萬(wàn)柒仟元整

　　二、技術(shù)資料提供方法：需方提供標(biāo)的物所需施工圖，按需方確認(rèn)的'標(biāo)的物圖紙加工；

　　三、質(zhì)量要求：供方嚴(yán)格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；

　　四、交貨地點(diǎn)：供方廠內(nèi)驗(yàn)收交貨；

　　五、交貨時(shí)間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

　　六、計(jì)量方式：需方以標(biāo)的物加工過(guò)磅重量進(jìn)行結(jié)算；

　　七、結(jié)算方式：合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬(wàn)伍仟元，需方在提取標(biāo)的物時(shí)結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(xiàng)（以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn)）。

　　八、標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時(shí)起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于供方所有。

　　九、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)，施工現(xiàn)場(chǎng)，供方幫助配貨，供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。工地卸車(chē)及其它費(fèi)用由需方承擔(dān)。

　　十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。

　　十一、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)；

　　十二、解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會(huì)解決，或依法向人民法院起訴；

　　十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

　　十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。

　　訂做方：______承攬方：______

　　單位：______單位：______

　　法定代理人：______法定代理人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　電話(huà)：______電話(huà)：______

　　開(kāi)戶(hù)行：______戶(hù)名：______

　　帳號(hào)：______卡號(hào)：______

　　郵編：______郵編：______

　　簽訂時(shí)間：______

【承攬加工合同】相關(guān)文章：

承攬加工合同06-30

有關(guān)承攬加工合同03-01

關(guān)于承攬加工合同02-17

加工承攬合同(范本)10-06

承攬加工合同范本01-25

加工承攬合同范本10-02

加工承攬合同書(shū)04-08

承攬加工合同精選15篇07-03

承攬加工合同15篇07-02