合同編號：

　　甲方：（發(fā)單方）

　　乙方：（接單方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及雙方協(xié)商的實際情況，甲乙雙方本著互惠互利、誠信合作的原則，就委托生產(chǎn)加工服裝合作事宜達成如下協(xié)議：

　　一、加工貨號、品名、數(shù)量、單價、布種。

　　二、甲方負責生產(chǎn)所需的有關(guān)物料提供，主要指：

　　1、產(chǎn)品所需的面、輔料提供，或者是裁剪好的布片。

　　2、產(chǎn)品樣衣、裁剪版、實樣、工藝制造單。

　　3、甲方應(yīng)在合同簽訂后天內(nèi)提供面輔料。如無法按時提供，則交貨期順延。

　　三、加工要求：

　　1、乙方投產(chǎn)前，要經(jīng)過甲方的產(chǎn)前樣確認；

　　2、乙方需配合甲方質(zhì)管部門提供相關(guān)的質(zhì)量和生產(chǎn)進度數(shù)據(jù)；

　　3、乙方需按甲方要求配色、配碼生產(chǎn)，如果甲方有調(diào)整，急需要部分的顏色、號碼，乙方要積極配合；

　　4、甲方提供給乙方生產(chǎn)的款式，乙方應(yīng)對外界絕對保密，如泄露給第三者，甲方將追究乙方的經(jīng)濟責任和法律責任；

　　5、乙方必須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動力資源完成工作，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將生產(chǎn)轉(zhuǎn)發(fā)給第三方生產(chǎn)；

　　6、乙方作為甲方的加工廠家，乙方要積極參加甲方生管部、質(zhì)管部召開的各種相關(guān)會議。

　　四、品質(zhì)要求：

　　1、乙方須嚴格按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的一級品標準以及甲方提供的《工藝制造單》的'質(zhì)量標準進行生產(chǎn)，乙方不行私自調(diào)整標準。

　　2、發(fā)現(xiàn)確實因為工藝的問題，需要在質(zhì)量方面調(diào)整的，要經(jīng)過甲方質(zhì)管部門的書面確認。

　　3、乙方在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，甲方有權(quán)責其賠償，成衣出現(xiàn)廢品和次品的將不計算加工費。少交貨、交廢品與次品的，按成本價在加工費中扣除；布料和輔料超耗的，按成本價扣其加工費。

　　4、甲方將對乙方送來終檢的產(chǎn)品進行檢驗，檢驗的合格率必需達到%以上；

　　5、乙方退回返工修復(fù)的產(chǎn)品，乙方應(yīng)甲方的要求返工，不得未返工的貨品參雜在待交的合格品里面，如上交到甲方公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)要求乙方賠償，屬于是因乙方自己管理不善給其帶來的嚴重后果。

　　五、交貨要素：

　　1、交貨期限：從______年______月______日起，至______年______月______日以前全部交清；

　　2、交貨地點：甲方指定的本公司倉庫。

　　3、包裝方式：交貨的外箱必須注明箱號、箱數(shù)、箱內(nèi)產(chǎn)品名稱及各規(guī)格、數(shù)量。乙方提供包裝箱并負責包裝及承擔費用。

　　4、驗收方式：乙方檢驗，甲方終檢。

　　5、運輸方式：乙方負責所有運輸費用。因產(chǎn)品的品質(zhì)問題退貨的所有往返運費也由乙方承擔。

　　6、交貨隨附文件：裝箱明細單。若是交給貨運公司發(fā)貨的，乙方并將貨品運輸單傳真給甲方作為通知收貨憑證，運輸憑證原件隨后寄給甲方。

　　六、交貨規(guī)定：

　　1、乙方必須嚴守交貨日期，如果因甲方原、輔材料拖欠或其它原因，造成乙方無法按期交貨，應(yīng)由乙方填寫延期申請表經(jīng)甲方負責人簽字同意。

　　2、如果因乙方自身的問題，而造成逾期交貨，逾期時間6天以上10天以內(nèi)的，將扣除產(chǎn)品加工總價10%；逾期10天以上15天以內(nèi)的，將扣除產(chǎn)品加工總價30%；逾期15天以上的，將扣除產(chǎn)品加工總價80%，并承擔賠償甲方因乙方逾期交貨所帶來的經(jīng)濟損失。出現(xiàn)逾期交貨15天以上的，甲方有權(quán)取消合同，并不負責乙方的任何損失。

　　3、如果乙方?jīng)]按甲方的要求生產(chǎn)，而造成碼號、顏色不齊，品質(zhì)不良給甲方造成損失的，乙方應(yīng)負賠償責任。

　　七、付款方式：

　　1、乙方完成交貨量達到整單加工產(chǎn)品總量60%的，甲方支付給乙方整單產(chǎn)品加工總價的30%；

　　2、乙方整單加工產(chǎn)品全部交清，并經(jīng)過甲方驗收后的半個月內(nèi)，甲方支付給乙方整單產(chǎn)品加工總價的60%；

　　3、加工費余款的10%在甲方驗收入庫后的一個月后付清。

　　八、爭議解決：

　　1、雙方需要嚴格按照本合同的約定條款執(zhí)行；本合同未盡事宜，可通過簽訂補充協(xié)議處理。

　　2、雙方在合作過程中發(fā)生爭議，雙方可通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的向甲方所在地的法院起訴解決。

　　九、合同生效。

　　本合同壹式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自簽訂之日起生效。十、合同附件、

　　1、《生產(chǎn)工藝制造單》、《樣衣》、《紙板》、《耗料計劃單》；

　　2、《生產(chǎn)指令單》

　　甲方：

　　地址：

　　法定代表簽名蓋章：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　日期：______年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　法定代表人簽名蓋章：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　日期：______年______月______日

服裝加工合同8

　　定作方：

　　簽訂地點：

　　合同編號：

　　承攬方：有限公司

　　簽訂時間：

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：

　　二、定作物的質(zhì)量標準：

　　承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應(yīng)書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的`質(zhì)量依據(jù)。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于______年____月____日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。

　　五、結(jié)算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用轉(zhuǎn)賬方式.

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：

　　內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負責調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

　　十、本合同有效期限：______年____月____日至______年____月____日止。

　　定作方：

　　承攬方：

　　(蓋章)

　　(蓋章)

　　代表人：

　　代表人：

　　電話：

　　電話：

服裝加工合同9

　　服裝加工承攬合同:

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方；定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3．定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

　　第五條 價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：

　　1．交（提）定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條 結(jié)算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條 其他：

　　1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。

　　2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的.責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

服裝加工合同10

　　甲方：xxx (承攬人)：

　　乙方：xxx (定作人)：

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　______市根據(jù)《民法典》和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方委托甲方加工生產(chǎn)##品牌服飾，現(xiàn)達成協(xié)議如下：

　　一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數(shù)量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。以上訂貨數(shù)量與實裁數(shù)有10%±，以實際出貨數(shù)量為準。訂做物數(shù)量與金額：工廠貨號客戶款號面料成分62%棉，10%竹纖維，18%滌綸，10%天絲60%棉，40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數(shù)量金額(元)貨期

　　二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現(xiàn)場指定，并經(jīng)過乙方最終確認的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產(chǎn)品工藝單要求生產(chǎn)。

　　三、布料和輔料的提供及確認：經(jīng)雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產(chǎn)中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產(chǎn)品上出現(xiàn)一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據(jù)乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產(chǎn)權(quán)而引起糾紛，概由乙方負責。

　　四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：

　　1、貨物在本合同生效之日起在______年09月18日到______年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發(fā)往乙方指定地點，運費由乙方承擔。

　　2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。

　　五、包裝要求：內(nèi)層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝名稱、數(shù)量、貨號。

　　六、 a. b.結(jié)算方式和付款方式：按實標數(shù)量以現(xiàn)金的方式結(jié)算。由甲方按實標數(shù)量給乙方開具發(fā)貨清單，乙方以匯款或現(xiàn)金方式結(jié)算。付款方式：乙方預(yù)付給甲方訂金為總訂貨額的30 %(即由乙方再付總訂貨額的70 %。

　　七、違約責任

　　因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的'，應(yīng)在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應(yīng)當根據(jù)本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。

　　八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，則向加工承攬地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　九、本合同一式二份，各方各執(zhí)一份，空格內(nèi)填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效，甲方收到貨款后馬上發(fā)貨。

　　甲方：xxx單位名稱(蓋章)

　　單位地址：xxx委托代理人：xxx電話：xxxx日期：

　　乙方：xxxx單位名稱(蓋章)

　　單位地址：xxx委托代理人：xxx電話：xxxx日期：

服裝加工合同11

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲、乙雙方本著互惠互利、共同發(fā)展的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合作條款：

　　一、合作方式

　　甲方提供服裝加工所需場地、設(shè)備、加工人員和管理人員;乙方提供訂單以及相關(guān)的所有原輔保證 正常的生產(chǎn)時間，每天8個小時，每月26個工作日(國家法定節(jié)日正常休息)。

　　二、加工費用及結(jié)算方式

　　(一)加工費用：每批產(chǎn)品以雙方談妥的價格計算當月加工費。最低保底加工費月人均 元。當月加工費低于保底加工費時，按照保底加工費結(jié)算。

　　當月水電費用由乙方負擔。

　　(二)結(jié)算方式：先付款后加工。乙方應(yīng)于每月 日前支付上半月的保底加工費。 日前支付下半月保底加工費。月底統(tǒng)算后支付當月實際加工費。

　　三、質(zhì)量要求

　　(一)乙方負責生產(chǎn)工藝的編排、人員分工、前后道人員配比等，甲方必須按乙方要求配合好生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理和生產(chǎn)管理，確保成品質(zhì)量和乙方材料的.合理利用。材料的合理損耗由雙方共同確定，超損耗部分，分析原因，劃清責任，由雙方協(xié)商解決。

　　(二)乙方派駐2-4名男性技術(shù)人員指導(dǎo)生產(chǎn)，在甲方場地驗收產(chǎn)品質(zhì)量，甲方提供必要的倉儲場地。甲方按標準檢測包裝，出貨前乙方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，甲方無條件進行返修，直至合格。經(jīng)乙方檢驗合格的成品，出甲方加工現(xiàn)場后出現(xiàn)質(zhì)量問題甲方不承擔責任。

　　四、違約責任

　　乙方超過雙方約定的結(jié)算日沒有及時結(jié)算(法定節(jié)日順延)，滿七個工作日甲方有權(quán)終止合同，乙方承擔相當于當月加工費等額的違約金，甲方有權(quán)留置乙方材料或成品。雙方合同期內(nèi)任何一方違約，違約方支付當月加工費等額的違約金(不可抗力原因除外)。

　　五、其 他

　　甲方為乙方人員辦理有關(guān)出入手續(xù)，乙方人員要服從甲方管理，自覺遵守甲方的各項規(guī)章制度。

　　六、所加工產(chǎn)品不得用于出口

　　七、協(xié)議期滿后，甲方必須保證乙方有在同等條件下優(yōu)先續(xù)簽的權(quán)利。

　　八、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。

　　九、未盡事宜，合同雙方另行協(xié)商解決。

　　十、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　負責人(簽章)： 負責人(簽章)：

　　經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：

　　年 月 日 年 月 日

服裝加工合同12

　　供方：

　　需方：

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、供方在___年___月___日前，向需方提供共___套（以實際量體人數(shù)結(jié)算）。每套___元整，合計人民幣___元整。

　　二、質(zhì)量標準：執(zhí)行國家標準，采用版型。

　　三、面料：

　　料樣：（各留料樣）

　　四、交貨：由供方運輸?shù)健?/p>

　　五、結(jié)算方式及期限：

　　合同簽訂后日內(nèi)，預(yù)付貨款___萬元，剩余貨款交貨驗收后，全部付清。

　　六、如發(fā)生質(zhì)量問題，由供方派人按照服裝行業(yè)技術(shù)標準進行鑒定，如確屬質(zhì)量問題，供方負責修理或重做，不超過___年___月___日。

　　七、本合同簽訂后，具有法律效力，如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，雙方應(yīng)立即協(xié)商，另立協(xié)議書。

　　八、如有一方不履行合同條款規(guī)定，則合同相關(guān)管理部門按國家合同法規(guī)定進行裁定，由違約方承擔經(jīng)濟責任，賠償對方損失。

　　九、供需雙方由于人力不可抗拒的災(zāi)害確屬非企業(yè)本身造成的原因不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商同意，由合同管理機關(guān)查實證明，可免予承擔違約經(jīng)濟責任。

　　十、雙方有權(quán)對對方的.違約行為訴訟法律，雙方約定發(fā)生法律糾紛的起訴執(zhí)行地為陽泉郊區(qū)法院。

　　十一、其他未盡事宜，另訂附件。

　　十二、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。

　　供方：

　　負責人：

　　代表人：

　　需方：

　　負責人：

　　代表人：

　　年月日

服裝加工合同13

　　合同編號：__________________

　　定作方(甲方)_____________________

　　承攬方(乙方)_____________________

　　一、委托加工項目

　　1.委托加工產(chǎn)品：_____________________

　　2.數(shù)量：以甲方下單為準。

　　3.單價：_______________

　　4.交貨期限：按乙方接單日起5-7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。

　　二、委托加工方式

　　1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應(yīng)在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________.

　　2.甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準

　　1.乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2.技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行)

　　四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限

　　1.面料、輔料質(zhì)量的確認;

　　2.顏色、尺碼規(guī)格的確認;

　　3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;

　　4.縫紉手工藝的確認;

　　5.其他質(zhì)量問題的確認;

　　6.乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;

　　7.乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金

　　8.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;

　　2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的`資料自行加工、銷售;

　　3.未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

　　六、驗收標準、方法和期限

　　甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準)，并派業(yè)務(wù)員跟單，其食宿由乙方負責。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;

　　2.于甲方指定的地點_________交貨。

　　3.運輸方式為_________;運費由_________負擔。

　　八、交付金額及銷售期限

　　1.第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標準，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;

　　2.在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;

　　3.銷售期限：_______________________.

　　九、結(jié)算方式

　　1.在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。

　　2.甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：

　　銀行戶名：_______________________

　　開戶銀行：_______________________

　　銀行賬號：_______________________

　　十、違約責任

　　1.乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應(yīng)向甲方支付價款總值20%的違約金;

　　2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3.乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應(yīng)當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰;

　　4.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;

　　6.乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標，如果未達到要求而導(dǎo)致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;

　　7.乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;

　　8.每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;

　　9.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責任。

　　十一、解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　十二、其它事項

　　企業(yè)質(zhì)量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)_________

　　授權(quán)代表(簽字)______授權(quán)代表(簽字)________

　　________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　服裝加工合同書

　　定作方(甲方)：，身份證號：.

　　承攬方(乙方)：，身份證號：.

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲方委托乙方加工_________，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下合同條款，以便共同遵守。

　　一、委托加工項目

　　品名

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　(以甲方下單為準)

　　單價

　　備注

　　二、委托加工方式

　　1、甲方提供原材料。合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額，甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。

　　2、甲方負責布料裁剪，并由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。

　　3、乙方必須依照合同規(guī)定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產(chǎn)品，甲方不得拒收。如果有質(zhì)量異議，雙方應(yīng)共同選擇由鑒定資質(zhì)的機構(gòu)進行鑒定。

　　4、工廠由乙方全權(quán)管理，包括加工設(shè)備、工作人員及其工資等。

　　5、交貨期限：按乙方接單日起_-_天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。

　　三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準

　　1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工，于_______年_____月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行)。

　　四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限

　　1、面料、輔料質(zhì)量的確認;

　　2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;

　　3、繡制商標工藝的確認;

　　4、縫紉手工藝的確認;

　　5、其他質(zhì)量問題的確認;

　　6、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;

　　7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;

　　2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　3、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

　　六、驗收標準、方法和期限

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.甲方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復(fù)或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;

　　2、于甲方指定的地點_________交貨。

　　3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。

　　八、加工費及結(jié)算

　　1、加工單價：_______元/套，大寫：

　　2、結(jié)算日期：按月結(jié)算，依據(jù)實際制衣件數(shù)，經(jīng)雙方認可后，甲方須在月底前支付乙方加工費。

　　九、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的'，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　十、違約責任

　　(一)甲方的違約責任：

　　1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量、未按合同規(guī)定的時間向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當償付乙方停工待料的一切損失。

　　2、甲方無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。

　　3、甲方應(yīng)按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應(yīng)支付價款20%作為違約金。

　　4、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、設(shè)計或變更交付定作物地點、接受人等，應(yīng)當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。

　　5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%——60%的幅度)違約金。

　　(二)乙方的違約責任：

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間、數(shù)量交貨，如逾期交貨或交貨數(shù)量少于合同約定的，乙方應(yīng)向甲方支付總價款_%的違約金。

　　2、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標，如果未達到要求而導(dǎo)致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_______%違約金;

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當賠償甲方因此而造成的損失;

　　5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;

　　6、乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應(yīng)當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰;

　　7、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;

　　十一、解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　十二、生效條件

　　本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　十三、其他約定：

　　甲方(章)：

　　乙方(章)：

　　地址：

　　地址：

　　電話：

　　電話：

　　年月日

　　年月日

服裝加工合同14

　　定制方（乙方）：__________________

　　加工方（甲方）：__________________

　　一、委托加工項目。

　　1、委托加工產(chǎn)品：_________________________。

　　2、數(shù)量：以乙方訂購為基準。

　　3、交貨期限：從甲方訂貨日起在日內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。

　　二、委托加工方式。

　　1、乙方提供面料、輔助材料、樣品、圖紙、外包裝、商標、吊牌、防偽標志。

　　三、質(zhì)量要求和技術(shù)標準。

　　甲方嚴格按照乙方提出的質(zhì)量要求進行加工，在________年_____月_____日制樣品，經(jīng)乙方確認后封樣品，該樣品由_____保存。

　　四、甲方對質(zhì)量負責的范圍和期限。

　　1、面料、輔助材料質(zhì)量的.確認

　　2、確認顏色、尺寸規(guī)格

　　3、乙方允許甲方制作誤差率為_________%

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒ê捅Ｃ芤�求�?/strong>

　　1、乙方提供服裝風格、標志圖案等圖案的技術(shù)資料

　　2、甲方必須保密乙方提供的服裝設(shè)計、圖紙等技術(shù)資料，不得向任何人泄露相關(guān)資料，也不得在乙方訂單外利用乙方提供的資料自行加工、銷售。

　　3、未經(jīng)乙方許可，甲方不得保留服裝樣品和相關(guān)技術(shù)資料。

　　六、檢驗標準、方法和期限。

　　乙方按合同約定的交貨日期（按合同約定的質(zhì)量標準），派技術(shù)人員跟進（檢查質(zhì)量），其住宿由甲方負責。

　　七、包裝要求和交貨地點、運輸方式。

　　1、甲方嚴格按照乙方要求進行內(nèi)外包裝和發(fā)貨包裝

　　2、在乙方指定的場所交付。

　　3、運輸方式為___________運費由_______負擔。

　　八、交付金額和銷售期限。

　　經(jīng)跟蹤人員檢查確認后，當天交貨款。

　　九、結(jié)算方式。

　　1、甲交付后，甲發(fā)行增值稅專用發(fā)票交給乙。

　　2、乙方以銀行轉(zhuǎn)移方式與甲方結(jié)算。甲方銀行賬戶如下：

　　十、合同條款變更本合同未完成，或遇特殊情況需補充、變更內(nèi)容，雙方協(xié)商一致。

　　甲（蓋章）：___________乙（蓋章）：__________

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　____年____月____日____年____月____日

服裝加工合同15