關于裝飾合同匯總十篇
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,合同對我們的約束力越來越不可忽視,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編精心整理的裝飾合同10篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
裝飾合同 篇1
甲方:______________
乙方:___________________
乙方房屋的基本情況:______________房屋位置:________________ 建筑面積:_________________㎡
為規(guī)范上述房屋的裝飾裝修行為,保證房屋的整體質量和使用安全,保障全體物業(yè)產(chǎn)權人、使用人的合法權益,根據(jù)國家有關法律法規(guī)及xxxx《前期物業(yè)管理服務協(xié)議》約定,經(jīng)協(xié)商,甲乙雙方簽訂以下合同:
第一條 乙方承諾裝修房屋時,遵守國家《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及本小區(qū)xxxx《業(yè)主手冊》中裝修有關管理規(guī)定。
第二條 乙方裝修房屋前,須填寫《業(yè)戶裝修動工申報審批表》報甲方審核,辦理動工許可證、裝修人員動工卡后,方可動工。動工人員進入動工現(xiàn)場后,應當首先安裝大便器,嚴禁隨地大小便。
第三條 凡涉及拆改主體結構、非承重墻體和明顯加大荷載的(如改裝地熱供暖),乙方須自行到吉林市房屋安全行政主管部門審批后,方可動工,改裝地熱必須除去地面抹灰層,以減輕樓體負荷。
第四條 乙方裝飾裝修房屋時,禁止下列行為:
1、超過設計標準或規(guī)范增加樓面荷載。
2、將無防水要求的房間改成有防水要求的房間。
3、拆改或損壞原有節(jié)能設施,降低節(jié)能效果。
4、搭建建筑物或構筑物,改變住宅立面(如封閉陽臺等)。
5、侵占公共空間,損害公共部位,擅自拆改供水、供暖、供電、供氣、有線、通訊、煙道、通風口、下水管等公共設施,取消進戶總閥門。
6、安裝太陽能熱水器、燃氣熱水器和未按規(guī)定位置安裝空調(diào)。
7、擅自刨鑿樓板,切斷樓板中受力鋼筋、變動建筑主體和承重結構。
8、擅自在墻上開門窗等洞口或擴大墻上原有的門窗等洞口尺寸。
9、封閉主下水管線檢查口及衛(wèi)生間棚面下水檢查口。
10、拆除自來水表防盜環(huán)。
11、未經(jīng)甲方許可私自攀登屋面,破壞屋面防水和安裝設施、設備。
12、其他影響建筑結構安全、使用安全、周圍房屋使用和損害公共利益的行為。 如確需拆改自用供暖、供用燃氣設施,乙方應自行到相關部門或單位辦理審批手續(xù),供用燃氣設施改造必須由燃氣管理單位指定的專業(yè)動工隊伍動工,并將審批手續(xù)復印件交甲方存檔。
第五條 乙方應當保證其所聘請的承擔裝修義務的`公司及相關人員遵守國家建設部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及本小區(qū)相關規(guī)定和本合同的相關條款,否則因違章裝修造成甲方損失,甲方有權依據(jù)損壞程度直接追究乙方賠償責任并有權向吉林市房屋安全行政主管部門申請追究賠償金。
第六條 乙方辦理入伙手續(xù)時,同意委托甲方有償清運裝修垃圾,并向甲方繳納裝修垃圾清運費每戶2元/平方米(按建筑面積),如果改做地熱供暖,另繳納2元/平方米(按建筑面積)。裝飾裝修房屋所產(chǎn)生的裝飾裝修垃圾由乙方負責裝袋后,自行清運到甲方指定地點,由甲方統(tǒng)一進行有償清運。
第七條 裝修人員動工卡,由乙方或裝修公司負責人持裝修動工人員的照片2張、身份證(外地人員持公安機關頒發(fā)的暫住證)及復印件1張到甲方服務中心登記辦理,并交納動工卡工本費(每卡3元),裝修結束后必須交還甲方;如遺失所帶來的后果由乙方負責。裝修動工人員進入動工現(xiàn)場必須佩帶動工卡,否則甲方有權拒絕其進入本小區(qū)。乙方必須向裝修動工人員詳細介紹本小區(qū)的有關管理規(guī)定。如裝修動工人員違章作業(yè)造成損失,由乙方和裝修公司承擔連帶責任。裝修全過程應無條件接受當?shù)毓矙C關和甲方工作人員的監(jiān)督、檢查,無身份證、無暫住證、無固定住址等三無人員不得在本小區(qū)內(nèi)進行裝修動工。
第八條 乙方裝修時不得使用超過環(huán)保所規(guī)定的高噪音設備,裝修動工時間為每天上午8:00時至11:30時、下午13:00時至18:00時,拆打時間為每天上午_________時至____________時、下午____________時至_______________時(周六、周日和重大節(jié)假日動工禁止擾民),其他時間不得動工。
第九條 乙方裝修期間,動工現(xiàn)場必須配備滅火器并采取必要的安全防火措施。
第十條 乙方在裝修期間,進入小區(qū)的散裝材料(如水泥、沙子、鵝卵石、紅磚等容易污染環(huán)境的物料)須由運入人員到服務中心交納保證金______________元,并簽定《協(xié)議書》后放行;在本小區(qū)公共區(qū)域裝卸此類物料,需鋪墊布和遮蓋布,搬運后需立即清掃干凈。材料按《協(xié)議書》規(guī)定運入裝修單元后,由房管員根據(jù)《協(xié)議書》規(guī)定檢查合格后,返還保證金本金;如有違約情況,按《協(xié)議書》規(guī)定辦理;其它裝修材料和工具進入,保安員將根據(jù)《業(yè)戶裝修動工申報審批表》內(nèi)容給予放行;物品外搬必須有甲方開具的《放行條》。
第十一條 乙方裝修時,必須保證房屋及其附屬設施的安全和毗鄰住戶的正常使用,房屋共用設施設備(如上下水主管線、天然氣、供熱管線、排煙道、排風道、智能化系統(tǒng)等)及與此相關的設施設備(如上水閥門、下水檢查口等),不得進行封閉式裝修,否則當進行設施維修時,如需拆除裝修,其損失由乙方自行承擔。
第十二條 因乙方裝修造成下水道堵塞、滲漏、停電、停水、火災及損壞他人物品等,由乙方負責修復和賠償所造成的一切損失。
第十三條 因乙方在裝修過程中對房屋共用部位和設施設備造成損壞的,乙方應按要求予以恢復或賠償損失。逾期未完成,甲方有權要求其停止動工;如由甲方恢復,所需一切費用由乙方賠償給甲方。
第十四條 乙方裝修過程中,如在包窗口時除去窗口保溫沙漿,造成窗口透風、透寒、返潮、霉變等后果,由乙方自行負責。
第十五條 乙方在安裝窗臺板時,不能去除窗臺保溫沙漿,否則發(fā)生窗臺漏水、返水、玻璃結露等現(xiàn)象,由乙方自行負責。
第十六條 乙方在本小區(qū)的公共部位一律不準從事裝修、堆放等活動,如不遵守此規(guī)定,甲方有權要求其停工,并由乙方賠償所造成的一切損失。
第十七條 乙方違章裝修的必須予以恢復,并承擔違約責任,同時甲方可根據(jù)情節(jié)做如下處理:
1、要求停工;
2、要求恢復原狀;
3、報請吉林市房屋安全行政主管部門處理;
4、向乙方追索賠償金;
5、向人民法院提起訴訟,由此造成的一切后果由乙方承擔。
第十八條 乙方裝修完畢后,應向甲方申請核驗,甲方將在接到報驗后的3日內(nèi)進行初驗,發(fā)現(xiàn)問題告知業(yè)主整改;3個月后,乙方提出終驗要求,甲方會同吉林市房屋安全行政主管部門對裝修工程進行終驗。
1、終驗后確定無違反國家關于裝修的有關規(guī)定和本合同條款的裝修工程,視為驗收合格。
2、有違反國家關于裝修的有關規(guī)定和本合同條款的裝修工程,乙方應承擔賠償責任,甲方有權向乙方追索賠償金。
3、甲方應將賠償金作為本物業(yè)的房屋維修費用,專款專用。
第十九條 本合同未盡事宜均遵照xxxx《前期物業(yè)管理服務協(xié)議》國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行。
第二十條 本合同自簽訂之日起生效。
甲方簽章:____________________ 乙方簽章:_______________________
代表人:__________________ 代理人:_____________________________
______年_____ 月_____ 日 _________年 ______月________ 日
裝飾合同 篇2
來源:大象填海:日期:20xx-12-05
答辯狀
答辯人:孫**,女,1953年2月7日出生,住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下:
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務,違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務合同的行為:
1、不履行制止并報告不法行為義務。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規(guī)定:“對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為,物業(yè)管理企業(yè)應當制止,并及時向有關行政管理部門報告。”沈陽電業(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定:“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為,進行教育制止,提請有關部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為,根據(jù)情節(jié)輕重,采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此,原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據(jù)規(guī)劃審批,答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房,五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層,但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的`建筑主體構造,使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是,模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響,嚴重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定,原告應當制止模特公司的違法行為。但是,在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下,原告敷衍塞責,拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今,模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。
2、不履行安全保衛(wèi)義務。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定:“乙方須按下列約定,實現(xiàn)目標管理。實行保安制度,每天巡查15次,固定設崗兩個,保安設備、監(jiān)控設備24小時運行!钡,原告從沒有按照合同約定運轉監(jiān)控設備,給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是,原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現(xiàn)故障后,原告不維修。過去居民都是刷卡進門,讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后,原告不修復,致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后,原告沒有維修過,至今仍然在那里空敞著,給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設施,甚至破壞消防設施。
依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》,原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務,甚至破壞消防設施,使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈,不履行物業(yè)服務義務。
根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定,原告提供物業(yè)服務的期限應當截至到20xx年7月。但是,原告在20xx年7、8月份,未經(jīng)通知并取得同意,擅自撤離電業(yè)園大廈,給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權,在原告糾正錯誤履約行為前,有權拒絕支付物業(yè)服務費用。
因原告不能適當履行物業(yè)服務義務,給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關于先履行抗辯權的規(guī)定,在原告正確履行物業(yè)服務義務之前,答辯人有權拒絕支付物業(yè)服務費用。
因此,請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區(qū)人民法院
答辯人:
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇3
甲方:
代表人:
乙方:
代表人:
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
工程概況
1、 工程地點______________.
2、 工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、 承包方式:雙方商定采取下列____種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、 工程期限及保修期:
工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。
保修期:_____月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。
5、 合同價款及付款方式:
本合同總價為(大寫):_______________________(小寫)________________元,合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
支付時間支付金額
開工前三天支付(合同總價60%) 元
年 月 日支付(合同總價35%) 元
雙方驗收合格支付(合同總價5% ) 元
工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算單,并將有關資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結清工程余款,工程發(fā)票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應盡的責任及義務甲方:
1、 開工前_____天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆,遮蓋,采取保護措施;
2、 提供施工期間的水源、電源,并承擔相應費用;
3、 負責協(xié)調(diào)施工隊和鄰里之間的關系;
4、 不得變動建筑主體或者承重結構,如確需折改原建筑結構、設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
5、 協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用;
6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監(jiān)督;
7、 甲方家庭成員對工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、 根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
2、 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程;
3、 負責對現(xiàn)場設施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生,如有發(fā)生,應盡快負責修復;
4、 文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
三、工程變更
1、 工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進行該項目的施工。
2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。
四、材料、設備的供應
1、 由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產(chǎn)品,并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負責保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
2、 甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、 由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
五、質量標準及驗收
1、 本工程質量標準按20xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執(zhí)行。
2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現(xiàn)場視作同意。工程全部結束后,乙方應通知甲方在5天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗收,應及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用,驗收合格簽字后,結清工程余款,工程保修單即行生效3、 如未經(jīng)驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
4、 施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由質檢部門對工程質量予以驗證,經(jīng)驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如符合合同約定和質量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
5、 室內(nèi)環(huán)境質量乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局20xx年1月1日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應根據(jù)國家質量檢驗檢疫總局和建設部20xx年1月1日聯(lián)合發(fā)布實施的“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范”,進行室內(nèi)環(huán)境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據(jù)建設部建辦質(20xx)17號文件精神,室內(nèi)環(huán)境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié),應列入工程預算中,檢測結果不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產(chǎn)生的治理費用。
6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求,雙方應確認,并另簽補充合同。
六、工期延誤
1、 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認簽字,工期相應順延:
(1) 工程量變化和設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方同意工期順延的其他情況。
2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、 甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
七、工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責等通知乙方。
八、違約責任
1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。
2、 合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的.5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
3、 甲方責任:
(1) 未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
(2) 由于甲方提供的材料、設備質量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。
(3) 工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用造成質量問題或損壞,由甲方承擔責任。
(4) 甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5) 甲方未辦理有關手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結構設備管線,乙方有權拒絕施工。
4、 乙方責任
(1) 工程質量不符合合同規(guī)定,甲方有權要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。
(2) 乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
(3) 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等,如有損壞,應予賠償。
(4) 由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,也可由有關部門進行調(diào)解,如調(diào)解不成的,可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
十、其它約定事項
1、 因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委托乙方負責,其費用由甲方負責。
2、 施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、 雙方另有約定,可簽訂補充合同。
2、 本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、 本合同簽訂后工程不得非法轉包。
5、 本合同一式______份,雙方各執(zhí)_____份。
甲方: 乙方:
代表人(簽章): 法定代表人(蓋章):
經(jīng)辦人:
電話或手機 電話或手機
年 月 日 年 月 日
裝飾合同 篇4
發(fā)包方(以下簡稱甲方):____________________________________________
住所地址:__________________________________________________________
聯(lián)系電話:_______________________手機號:_________________________
承包方(以下簡稱乙方):____________________________________________
單位名稱:__________________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照號:________________________________________________________
注冊地址:__________________________________________________________
法定代表人:______________________聯(lián)系電話:________________________
委托代表人:______________________聯(lián)系電話:________________________
設計負責人:___________________ 聯(lián)系電話:________________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條 工程項目
甲方委托乙方承擔以下工程設計任務:
工程名稱:_____________________________
工程地址:_____________________________
第二條 設計收費及支付方法
。ㄒ唬┍竟こ淘O計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。經(jīng)甲乙雙方商定設計收費為
元/平方米(套內(nèi)使用面積),估算總收費 元,金額大寫
元。
(二)付款方式
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商采用以下付款方式(將不選定的方式劃去)
1、 雙方另定。
2、 按下列方式執(zhí)行。
。1)上門測量,價格: 元
。2)定金: 元
。3)出平面方案圖,方案: 份,價格: 元/份
。4)出平立面圖及剖面圖,價格: 元
。5)出水電施工圖,價格: 元
。6)出效果圖,價格: 元/張
第三條 設計內(nèi)容及完成日期的約定
(一)乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。
。ǘ┢搅⒚鎴D
1、平面家具布置圖
2、地面圖
3、天花圖
4、現(xiàn)場制作的家具立面圖
5、門立面圖
6、廚房、衛(wèi)生間立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
。ㄈ 剖面圖
1、應標明材質、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、家具剖面圖
4、玄關剖面圖
5、廚房上下柜剖面圖
6、天花剖面圖
7、電視背景墻剖面圖
8、其它需施工處剖面圖
。ㄋ模 水電施工圖
。ㄎ澹 甲乙雙方約定,從合同生效之日起, 天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案通過后 天內(nèi)完成全套施工圖。
第四條 雙方責任
。ㄒ唬┘追截熑
1、如期向乙方提交設計所需的資料,并保證所提交資料質量達到工程設計要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設計費。
3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔。
。ǘ┮曳截熑
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設計文件,并保證設計文件的質量符合國家的`有關規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設使用要求。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作。負責該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題。按規(guī)定參加工程竣工的驗收。
第五條 違約責任
。ㄒ唬┯捎谝曳皆蚨鴽]有按本合同規(guī)定的時間提交設計文件時,乙方從應提交日期的次日起計算,每延誤一天,向甲方賠償經(jīng)濟損失為該設計階段設計費的_______違約金。
(二)由于乙方設計錯誤給甲方造成嚴重經(jīng)濟損失時,乙方有責任在設計上繼續(xù)采取補救措施,并酌情賠償甲方因此而實際發(fā)生的部分經(jīng)濟損失,全部賠償金額不超過該部分工程的全部設計費。
。ㄈ┘追讲宦男泻贤瑫r,乙方不返回定金,且按乙方實際完成工作量另付設計費。乙方不履行合同時,應雙倍返還甲方定金,同時返還已收取定金外的全部設計費。
第六條 合同生效、中止與結束
(一)本合同需經(jīng)甲方簽、乙方加蓋單位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽(或蓋章)的日期為準。
。ǘ┘滓译p方因故需變更或終止本設計合同時,應提前一周書面通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達成協(xié)議前,本合同繼續(xù)有效。
。ㄈ┮蚣追皆蛞笾型就V乖O計工作的,已付定金不退還。
。ㄋ模┍竞贤砸曳较蚣追教峁┍竞贤幸(guī)定的全部工程設計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設計費之日起,結束本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
第七條 合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
。、向消費者委員會申請調(diào)解;
2、向有管轄權的工商行政管理局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁;
3、向有管轄權的人民法院起訴;
4、其它解決方式:_______________
第八條 未盡事宜與附加條款
。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
。ǘ┍竞贤郊訔l款如下:
1、
2、
3、
4、
5、
第九條 合同文本
15。1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽(蓋章)后生效。
15。2 本合同簽訂后工程不得轉包。
15。3 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
15。4 合同履行完后自動終止。
15。5 本合同實行當事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進行合同鑒證,以保護合同雙方當事人的合法權益。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址:
簽約日期: 簽約日期
裝飾合同 篇5
發(fā)包方: 承包方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1、承包方為經(jīng)工商行政管理機關核準登記并有關機關審定具有裝飾資質證書的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點
3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____其中: 材 料 費:______,人工費:______ 管 理 費:______,設計費:______垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____其 他 費 用:______經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、材料供應
1、發(fā)包方提供的材料:詳見附件二《發(fā)包方提供材料、設備表》。本工程發(fā)包方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,承包方應辦理驗收手續(xù)。如發(fā)包方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,承包方應及時向發(fā)包方書面提出,發(fā)包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由發(fā)包方承擔。發(fā)包方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)承包方驗收,由承包方負責保管,承包方可收取發(fā)包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由承包方負責賠償。
2、承包方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、承包方對發(fā)包方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的裝飾,非經(jīng)發(fā)包方同意,不得挪作他用。如承包方Υ反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發(fā)包方。 4、承包方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系α劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給發(fā)包方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、發(fā)包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由發(fā)包方承擔,工期順延。
4、由于承包方原因造成質量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,發(fā)包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發(fā)包方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,發(fā)包方自負,給承包方造成損失的,發(fā)包方應予賠償。
6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),發(fā)包方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由承包方組織人員進行驗收,發(fā)包方應予承認。事后,若發(fā)包方要求復驗,承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由發(fā)包方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:承包方應提前三天通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如發(fā)包方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發(fā)包方應承認原竣工日期,并承擔承包方的看管費用和其他相關費用。
四、安全生產(chǎn): 發(fā)包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線·、ú氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的'管道堵塞、滲?水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬發(fā)包方責任的,發(fā)包方負責和賠償;屬于承包方責任的,承包方負責修復和賠償。
五、工程價款
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結算:詳見《工程結算單》。
3、工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均應出具收據(jù),施工結束須開具發(fā)票。
六、其它事項
1、發(fā)包方工作:
(1)發(fā)包方應在開工前一天,向承包方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向承包方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部λ操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。
裝飾合同 篇6
發(fā)包人(甲方):_______________
住所:______________________
電話:____________ 傳真:____________
委托代理人:________________
電話:____________ 傳真:____________
承包人(乙方):_______________
住所:______________________
電話:____________ 傳真:____________
法定代表人:________________電話:____________
本工程設計人:______________電話:____________
施工隊負責人:______________電話:____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1。 工程名稱:__________________________________。
2、工程地點:__________________________________ 。
3、承包范圍:參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________ 種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
。2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
。3)承包人包工、發(fā)包人包料。
(附件即經(jīng)雙方當事人簽確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條 施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條 甲方工作
1、開工前 天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條 乙方工作
1。 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2。 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
3。 未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4。 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5。 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6。 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7。 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
第五條 關于工期
1。 工程期限____________ 天,開工日期 年____________ 月____________日,竣工日期 年 月 日。
2。 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
3。 因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
。1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰(zhàn)爭等不可抗力的;
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更;
。3)因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成工程延誤,第三方因素包括但不限于所在地(。﹨^(qū)的管理機構和隔壁鄰居的無理行為;
。4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的.工期拖延或試驗時間浪費;
。5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條 關于材料供應和保管
1。 任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現(xiàn)場,并通知對方當事人驗收簽確認。
2。 對一方提供的任何材料和設備,如不符質量要求或規(guī)格有差異的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分,有提供方承擔。
3。 材料和設備進場后,統(tǒng)一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過程中的正常消耗除外。
第七條 關于質量和驗收
1。 工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb 50327—XX)為質量評定驗收標準。
2。 甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù);甲方不按時參加驗收的,工期應予順延。
3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
4。 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應當自接到驗收通知后 天內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
5。 驗收時,工程項目合格率達到____________ %時(以上程價款比例為準),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對此應予以確認。
6。 乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。
7。 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況:__________________________________
____________________________________________________________________ 。
8。 工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條 關于工程價款及結算
1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款:
。1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
支付次數(shù)____________ 支付階段或時間____________ 支付金額
第一次______________________ 支付____________ 元;
第二次______________________ 支付____________ 元;
第三次______________________ 支付____________ 元;
第四次____________ 工程驗收后 天 工程總造價的5%,約____________ 元。
。2)其他支付方式:______________________ 。
2。 雙方同意工程的結算方法按下列第____________ 種進行結算:
。1)固定價格,本工程總價款為____________元;
。2)單價不變,按實際數(shù)量加損耗率計算,但是總價不得超過____________ 元。
a。 乳膠漆和油漆類為:墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b。 瓷磚面積為:實際面積+6%×實際面積;
c。 實木地板面積為:實際面積+6%×實際面積,拼花部分面積+10%×拼花部分面積;
d。 木工衣柜類面積為:實際面積(平方米取整數(shù)值,小數(shù)位不夠0。5平方米按0。5平方米計算,超出0。5平方米的按1平方米計算);
e。 其他按項項目按項計算;
f。 其他按平方米計算的項目為:實際面積+6%×實際面積;
g。 估價項目測量后再具體報價;
h。 經(jīng)甲方同意代購的項目按預算內(nèi)造價購買,經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。
3。 特別費用的約定:
。1)施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
(2)施工過程中,因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構或管理機構罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負責。
(3)合同附件預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納;已經(jīng)列明稅費的,由乙方負責繳交。
。4)物業(yè)管理機構收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4。 乙方按雙方簽署的預算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%,則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
5。 工程驗收合格后,乙方應將有關資料送交甲方,雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后 天內(nèi)未有異議,即視為同意按照該資料進行工程結算,雙方應填寫工程結算單并簽,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條 工程預算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條 責任與罰則
1。 施工調(diào)度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2。 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付____________ 的違約金。
3。 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________ 支付乙方延期付款違約金。
5。 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
6。 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第十一條 雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決:協(xié)商無效的,可提交人民法院訴訟。
第十二條 附 則
1。 本合同一式兩份,雙方個執(zhí)一份,同具法律效力。
2。 本合同履行完成后自動終止。
甲方(簽):________________________ 乙方公司(蓋章):____________
現(xiàn)場代表(簽):___________________ 現(xiàn)場代表(簽): ____________
證件名稱:______________________ 證件名稱:_____________________
頒發(fā)機構:______________________ 頒發(fā)機構:_____________________
證件號碼:______________________ 證件號碼:_____________________
__________ 年 ____月____ 日
裝飾合同 篇7
發(fā)包人(甲方): 電話:
身份證號:
承包人(乙方): 電話
身份證號:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議: 第一部分 工程概況
第1條、工程地點:長沙市井灣子金領家族二期2棟二單元1137房
第2條、工程內(nèi)容及做法(1)櫥衛(wèi)吊頂制作;(2)客廳電視背景、過道吊頂制作;(3)鞋柜、主臥衣柜、書房書柜(4)套內(nèi)所有窗套、門套的制作;(5)衛(wèi)生間、廚房、南北陽臺瓷磚的沾帖;(6)室內(nèi)門、門鎖等的安裝;
(7)室內(nèi)水、電、燈等強弱電的布控、安裝;(8)室內(nèi)榻榻米、地板的鋪設與安裝;(9)室內(nèi)墻面、家具、窗門套涂料、油漆粉刷(含墻面底漆);(10)其他相關業(yè)務。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:(1)承包人包工、大部分包料(瓷磚、板材、電線、水管、扣板等主料;水泥、木料黃沙等部分輔料),發(fā)包人提供部分材料(家電、潔具等);(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+ -5%以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導致發(fā)包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔相關費用。(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限 天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_____日。
第5條、合同價款:本合同工程總費為(大寫):_____________元(詳見附件1:家庭居室裝修工程報價單)。 第三部分 施工圖紙
第7條、發(fā)包人不委托承包人設計施工圖紙,圖紙由甲方自行提供,一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。 第四部分 發(fā)包人義務
第9條、提供施工期間的水源、電源;
第10條、不拆動室內(nèi)承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù); 第五部分 承包人義務。
第11條、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程;
第12條、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定;
第13條、保護好發(fā)包人提供的材料、家電的安全,并保證原居室室內(nèi)上、下水管道的暢通;
第14條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)暢?
第六部分 工程變更。
第16條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期(費用不再另行增加)。
第七部分 材料的提供。
第17條、由發(fā)包人提供的材料、設備,發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
第18條、由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第八部分 工期延誤。
第19條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延:(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
第20條、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
第21條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九部分 質量標準。
第22條、施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定、擁有質量認證資質的.有關部門對工程質量予以認證,經(jīng)認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔.
第十部分 工程驗收和保修
第23條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個月,保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為60個月。
第24條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內(nèi)保證合格的質量標準,不應出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質量問題造成的相關損失,并向發(fā)包人支付工程質量違約賠償,金額為發(fā)生嚴重質量問題的工程的造價150%。嚴重工程質量問題是指在正常使用調(diào)試下: a 防水工程出現(xiàn)2處以上滲漏;b 煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外); c墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)10cm2以上的涂料表層脫落; d吊頂、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質量問題除外); e 墻磚超過2處(塊)以上松動、脫落; f 地磚、地板工程出現(xiàn)2處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動、脫落(材料質量問題除外); g 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。
第十一部分 工程款支付方式
第25條、雙方約定按以下方式支付工程款:合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:支付次數(shù) 工程進度 支付金額 備 注;第一次 工人進場后第1周內(nèi)預付 元材料費,第二次 工程竣工交付使用當日付 元;第三次 交付正常使用后10天內(nèi)付 元;條件:無質量問題工程進度定義:1 基礎工程基本完成,木、泥工基本到位,并正常開展工作; 2水電鋪設完備、吊頂基本完成、門套、櫥柜基本過半; 3工程全部完工,并交付。
第26條、工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后10日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
第十二部分 違約責任
第條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第27條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
第28條、由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
第29條、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發(fā)包人支付違約金200元或工程價款的1%(兩數(shù)取高)。 第十三部分 合同爭議的解決方式
第30條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規(guī)定。
第31條、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙_______把,交給承包人保管。
第32條、施工期間,承包人應嚴格管理施工現(xiàn)場,妥善保護原有的住宅結構與設備。未經(jīng)施工文件和本合同確認,不得對原有的建筑結構或設備進行拆除、改動,由此造成的一切后果,由承包人負責,并不受工程保修期的限制。
第33條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第十五部分 其他約定事項:
第34條 承包人不從發(fā)包人利益出發(fā),惡意浪費、偷竊、偷換發(fā)包人提供的相關材料等行為發(fā)生時,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),發(fā)包人有權要求承包人按照實際損失量的300%給予賠償。結算工程量即實際耗材數(shù)量應該在長沙市規(guī)定的定額數(shù)的正負5%以內(nèi),超出部分同樣適用本條款。
第十六部分 附則
第35條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,以最后一位簽字為準,合同履行完畢后終止。
第36條、本合同一式2份,雙方各執(zhí)1份。
第37條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力
甲方(簽字) 乙方:(簽字)
年 月 日
裝飾合同 篇8
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關法律規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方將 工程承包給乙方裝修事宜達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況:
1、工程地點: 。
2、工程內(nèi)容及做法:詳見附件1:昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程預算表、附件2:昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修施工工藝標準。
3、工程承包方式:雙方商定 ,材料、設備詳見附件3:昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限為 工作日(如遇工程變更或合同約定原因則工期相應順延),從甲方簽認圖紙的第 天起算,詳見附件4:昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司設計圖紙。
5、工程項目:以預算項目為準,詳見附件1:昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程預算表。
6、合同價款:本合同工程造價預算為人民幣 大寫 百 拾 萬 千 百 拾 元,詳見附件1:昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程預算表。
第二條 施工圖紙:
雙方商定由甲方提供設計圖紙,乙方按圖紙施工,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份,詳見附件4昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司設計圖紙。
第三條 甲方權利義務
1、開工前,辦理正式工程和臨時設施范圍內(nèi)的土地征用、租用,申請施工許可證執(zhí)照等,以不影響施工為原則;
2、開工前,確定建筑物(或構筑物)、道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和座標控制點,負責到有關部門辦理有關手續(xù)和協(xié)調(diào)鄰里關系;
3、提供施工期間的水、電和運輸?shù)缆,拆遷施工場地的障礙物(也可委托乙方承擔);
4、施工期間甲方負責做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)及消防等工作;
5、按時支付工程款和結算,參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場驗收及竣工驗收,乙方所進材料進場通知甲方,乙方應在接到通知后的8小時內(nèi)驗收,超過八小時沒有驗收的視為驗收合格;
6、組織相關人員對施工圖等技術資料進行簽認,所有圖紙一經(jīng)簽認不得隨意更改,如需更改需提前協(xié)商,工程中途停建、緩建或變更造成的返工、停工、窩工,甲方應采取措施彌補或減少損失,同時,賠償乙方由此而造成的窩工、返工、倒運、人員、材料和構件積壓的實際損失,延誤的工期順延;
7、派駐工地代表,對工程進度、工程質量進行監(jiān)督,檢查隱蔽工程,辦理中間交工工程驗收手續(xù),負責簽認、解決應由甲方解決的問題及其他事宜;
8、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質量或其他問題,由甲方承擔責任;
9、在施工過程中由甲方引起的一切安全責任事故由甲方負責,與乙方無關。
第四條 乙方權利義務
1、編制施工方案,做好各項施工準備工作,施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定,施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程;
2、按雙方商定的分工范圍,做好材料和設備的采購、供應和管理, 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定;
3、保護好原房內(nèi)的水、電、氣管道,保證管道的暢通;
4、及時向甲方提出開工通知書。施工進度計劃表、施工平面布置圖、隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告;
5、嚴格按照施工圖進行施工,確保工程質量,按合同規(guī)定的時間如期完工和交付;
6、按照有關規(guī)定提出竣工驗收技術資料,辦理工程竣工結算,參加竣工驗收;
7、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
8、在合同規(guī)定的保修期內(nèi),對屬于承包責任的工程質量問題,負責無償修理;
9、在施工過程中由乙方引起的一切安全責任事故由乙方負責,與甲方無關。
第五條 工程變更:
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期,詳見附件5昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程變更單。
第六條 材料的`提供:
由乙方提供的材料、設備(詳見附件3:昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司提供裝飾裝修材料明細表),應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,經(jīng)甲方檢驗簽后方可使用;由甲方提供的材料、設備,材料質量由甲方負責,工程質量由乙方負責。
第七條 工期延誤:
對以下原因造成的工期延誤,工期順延;
1、工程變化和設計變更,停水、停電;
2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延:
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延;
4、因甲方責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延;
5、不可抗力及甲方同意工期順延的其他情況;
第八條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準按照昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司的《工程質量驗收標準》(詳見附件9:昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司的《工程質量驗收標準》)執(zhí)行,并按雙方合同約定履行。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由云南省家裝協(xié)會對工程質量予以認證,經(jīng)認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方承擔;經(jīng)認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方承擔。
第九條 工程驗收和保修:
1、雙方約定在施工過程中分項對工程質量進行驗收,對每一個分項目乙方應提前兩天通知甲方進行驗收,分項驗收合格后應填寫工程驗收單,(詳見附件6昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程驗收單),在工程款結清后,辦理移交手續(xù)(詳見附件7昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程結算單)。
2、本工程自驗收合格雙方簽之日起保修期為兩年。驗收合格簽后,填寫工程保修單(見附件8:昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程保修單)。
第十條 工程款支付方式:
1、本合同簽訂后十五日內(nèi)支付工程總造價10%,即 元整;泥水、水電暗槽部分和木工工程完工驗收合格后,十五日內(nèi)支付工程總造價30%,即___________元整;全部工程完工并驗收合格后四十五日內(nèi)支付工程總造價55%,即___________元整,剩余工程尾款5%,即____________元整保質期結束付清。
2、工程結算以甲方報價單中單項單價為結算依據(jù),完工驗收時據(jù)實測量,按實際增、減工程量結算,新增工程由乙方先做,在該項工程驗收合格后甲方一次性給支付乙方工程款的95%,剩余的5%一并計入質保金,質保期滿后,由甲、乙雙方統(tǒng)一結算。
3、如施工工程發(fā)生變更,按甲方的變更圖紙為結算依據(jù)。
4、工程驗收合格后,乙方應向甲方提供工程結算清單,并將有關資料達交甲方;甲方接到工程結算資料后在15日內(nèi)如無異議,雙方應填寫工程結算單,甲方應在工程結算單簽后按本條第1款的約定結清全部工程進度款。
第十一條 違約責任 :
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、非因甲方及本合同第八條明確的原因,乙方所實施工程不能按期經(jīng)甲方驗收合格的,每延誤一天向甲方支付應付工程款總數(shù)5%的違約金,遲延十五日以上的,甲方有權解除本合同另行委托施工單位,同時有權要求乙方承擔另行委托施工單位的全部費用,該費用可在乙方工程款中直接劃扣,給對方造成的實際損失超過該數(shù)額的,應對超過部分進行補償。
3、甲方未按期支付工程款的,按日向乙方支付應付工程款總數(shù)0.5%的違約金。
4、本合同生效后,擅自解除合同方,按合同總價的20%作為違約金。擅自解除合同,給對方造成的實際損失超過違約金的,應對超過部分進行補償。
5、因一方原因造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
第十二條 合同爭議的解決方式:
協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應首先協(xié)商解決,協(xié)商不成交由潞西市人民法院裁判。
第十三條 垃圾清運:
因施工產(chǎn)生的垃圾由乙方負責處理。
第十四條 合同效力:
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;
2、本合同的附件及補充協(xié)議,作為本協(xié)議不可分割的組成部分,具有同等法律效力;
3、本合同雙方簽(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
第十五條 合同附件:
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或負責人(簽): 乙方(簽):
地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
簽定日期:二0xx年 月 日 簽定日期:二0xx年 月 日
裝飾合同 篇9
合同編號:_________
甲方(發(fā)包方):_________
單位名稱:_________
住址:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
乙方(承包方):_________
資質證書號:
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
第一條工程概況
1.1工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
1.6工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》。
2.2乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。
2.3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業(yè)者,應當持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案,實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。
2.4凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》或者建設行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
4.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
4.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));
4.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條甲方權利義務
5.1開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
5.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
5.3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;
5.4禁止拆動室內(nèi)承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
5.5參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
5.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關材料;
5.7未經(jīng)原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建筑主體和承重結構;
5.8甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5.9房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放,并按有關規(guī)定清運;
5.10甲方不得拒絕和阻礙物業(yè)管理單位依據(jù)住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議的約定,對住宅室內(nèi)裝飾裝修活動的監(jiān)督檢查;
5.11甲方進行裝修不得損壞房屋原有節(jié)能設施,降低節(jié)能效果;
5.12未經(jīng)批準,甲方不得隨意在承重墻上穿洞,拆除連接陽臺門窗的墻體,擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內(nèi)砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經(jīng)穿管直接埋設電線或者改線;
5.13未經(jīng)批準,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。
5.14因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條乙方權利義務
6.1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質量,按期完成工程;
6.2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;
6.3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
6.4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的`位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
6.5乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理;
6.6乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;
6.7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6.8乙方施工應符合有關規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
6.9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
6.10乙方不得欺行霸市、強迫交易;
6.11乙方不得冒用其他企業(yè)名稱和商標;
6.12乙方不得損害居民和其他經(jīng)營者權益;
6.13在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產(chǎn)生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第七條工程變更
7.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調(diào)整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
7.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
7.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第八條材料的提供
8.1由甲方提供的材料、設備,其規(guī)格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
8.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
8.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四
。杭追教峁┭b飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
8.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第九條工期延誤
9.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
9.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
9.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
9.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十條質量標準
10.1工程質量
(1)乙方必須按照設計文件和國家現(xiàn)行的技術標準、規(guī)范進行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質量驗收標準,工程一次驗收合格率達到100%,優(yōu)良率達到_________。
(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工,達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的,由甲方承擔返工責任及經(jīng)濟支出。
10.2雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收:
(1)《gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規(guī)范》
(2)《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規(guī)定》
(3)其它驗收標準:_________
10.3施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議時:
(1)可向_________市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建筑裝飾協(xié)會投訴進行調(diào)解;
(2)如不服調(diào)解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
第十一條工程驗收和保修
11.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
11.2保修
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條工程款支付方式
12.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
12.2因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
12.3雙方款項往來,均應出具收據(jù)。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
12.4竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第十三條違約責任
13.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
13.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。
13.3甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。
13.4由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
13.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十四條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第_________種方式解決:
14.1向_________仲裁委員會申請仲裁;
14.2向人民法院起訴。
第十五條其他具體規(guī)定
15.1工程地在_________市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
15.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內(nèi));
15.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
15.4施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。
第十六條附則
16.1本合同簽訂后工程不得轉包。
16.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
16.3凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份。
16.4合同履行完后自動終止。
16.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
16.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方(簽字):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):_________
委托代理人(簽字):_________
聯(lián)系電話:_________
簽訂地點:_________
_________年____月____日
附件一:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表(略)
附件二:家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表(略)
附件三:家庭裝飾裝修工程報價表(略)
附件四:甲方提供裝修裝修材料明細表(略)
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表(略)
附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙(略)
附件七:裝飾裝修工程變更單(略)
附件八:工程驗收單(略)
附件九:工程結算單(略)
附件十:工程保修單(略
裝飾合同 篇10
甲方:______
住所地址:____________
聯(lián)系電話:__________手機號:_______
乙方:
單位名稱:
地址:服務電話:
設計負責人:________聯(lián)系電話:____________手機:
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條工程項目
甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務:
工程地址:__________
第二條設計收費及支付方法
(一)本工程設計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。
經(jīng)甲乙雙方商定設計收費為元/平方米(套內(nèi)使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費元,金額大寫元。
。ǘ└犊罘绞
甲乙雙方采用以下付款方式
1、量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);
2、方案通過后,出全套動工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價格:800元/張(a4);
第三條設計內(nèi)容及完成日期的約定
。ㄒ唬┮曳教峁┑脑O計圖中應有詳細的設計說明。
。ǘ┢搅⒚鎴D
1、原房型圖
2、墻體改造圖
3、平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
7、門立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需動工墻面的立面圖
。ㄈ┢拭鎴D
1、應標明材質、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需動工處剖面圖
。ㄋ模┧妱庸D
(五)甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內(nèi)完成全套動工圖。
第四條雙方責任
。ㄒ唬┘追截熑
1、如期向乙方提交設計所需的資料(物業(yè)認可的房型圖、結構平面圖),并保證所提交資料質量達到工程設計要求;
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預付款和工程設計費;
3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔;
4、在甲乙雙方確定方案后,進行動工圖設計階段過程中,由于甲方原因需要變更原設計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等,不包括個別房間布置和擺設的局部修改),甲方須一次性付給乙方30%設計返工費,再進行第二次方案設計;
。ǘ┮曳截熑
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設計文件,并保證設計文件的質量符合國家的有關規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設使用要求;
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的`設計交底工作(限一次);
第五條違約責任
。ㄒ唬┯捎谝曳皆蚨鴽]有按本合同規(guī)定的時間提交設計文件時,乙方從應提交日期的次日起計算,向甲方賠償延誤設計損失100元違約金/天;
。ǘ┮曳讲宦男泻贤瑫r,應雙倍返還甲方預付款,同時返還已收取預付款外的全部設計費;
。ㄈ┘追轿赐ㄟ^乙方所做的方案,乙方退還甲方預付款中的方案費,但測量費不退,同時方案圖紙歸乙方所有;
(四)甲方通過方案,但不認可動工圖,則甲方不退還所有預付款,同時不得帶走動工圖紙。
第六條合同生效、中止與結束
。ㄒ唬┍竞贤杞(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
。ǘ┍竞贤砸曳较蚣追教峁┍竞贤幸(guī)定的全部家裝設計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設計費之日起,結束本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
第七條合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
一、向消費者委員會申請調(diào)解;
二、向有管轄權的人民法院起訴;
三、其它解決方式:_______________。
第八條未盡事宜與附加條款
。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
。ǘ┍竞贤郊訔l款如下:
1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
2、設計師免費提供該項目動工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);
3、設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現(xiàn)場圖紙驗收)(一次);
4、設計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單;
5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(一次);
第九條合同文本
一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。
三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、合同履行完后自動終止。
五、本合同實行當事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進行合同鑒證,以保護合同雙方當事人的合法權益。
甲方:乙方:
簽章:簽章:
簽約地址:簽約地址:
簽約日期:簽約日期:
【裝飾合同】相關文章:
裝飾裝修合同03-28
建筑裝飾合同04-06
建筑的裝飾合同03-29
裝飾設計合同03-05
裝飾工程合同03-16
裝飾施工合同02-18
裝飾公司聘用合同04-03
住宅裝飾裝修合同04-02
工程裝飾合同04-08
裝飾工程承攬合同03-31