【必備】分包合同范文九篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，下面是小編收集整理的分包合同9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
分包合同 篇1
勞務(wù)分包單位：（個人）（以下簡稱甲方）
勞務(wù)承包單位：（個人）（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就 工程內(nèi)的 勞務(wù)，分包事項經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商一致，達成如下協(xié)議，共同執(zhí)行并簽訂本合同書。
一、 工程概況：
�。�1） 工程名稱：
�。�2） 工程地點：
�。�3） 結(jié)構(gòu)形式：
（4） 承包方式：
協(xié)議工期：開工日期： 年 月 日
竣工日期：年日
協(xié)議工期總?cè)諝v天數(shù)
二 、包干單價及付款方式
混凝土澆筑（不包含二次結(jié)構(gòu)）：在承包范圍內(nèi)按元/立方米進行單價包干（采用地泵輸送）;未達到一次性驗收合格按 元/立方米進行單價包干;上述包干單價施工方已充分考慮了漲價風(fēng)險等因素，結(jié)算時包干單價不作任何調(diào)整（甲方要求及設(shè)計變更除外）。單價包干包括：工程所需的所有人工 、輔助材料費、低值易耗品、工具機具費、管理費、利潤、勞動保護費等。
1、 乙方達到本工程質(zhì)量、進度、安全文明施工等的要求，才予以支付工程進度款。（在之前甲方不支付任何費用）
2、 每棟樓主體結(jié)構(gòu)三層完工（三層屋面混凝土澆筑完成）后年15天內(nèi)甲方支付乙方已完成工程量的70%~80%;每棟主體結(jié)構(gòu)六層完工后15天內(nèi)甲方支付乙方已完工程量的70%~80%。
3、 每棟主體全部結(jié)束交甲方監(jiān)理驗收合格后7天內(nèi)甲方支付乙方至已完工程量的90%。
4、 工程竣工驗收合格后，雙方在15天內(nèi)辦理完本工程承包范圍內(nèi)工程的.人工費結(jié)算，結(jié)算完后7天內(nèi)甲方支付清所有人工費。
三、 分包內(nèi)容和范圍：
1、 工程范圍內(nèi)的全部混凝土的澆筑、振搗、收面和拉毛，混凝土面的養(yǎng)護和清洗;豎向孔洞剔鑿及封堵砂漿抹平;施工縫處理及場地清潔、文明。零星現(xiàn)場預(yù)制構(gòu)件用每次澆筑主體剩余的混凝土澆筑。
2、 乙方需自備混凝土振搗機具（振動器、振動棒和平板振動器、布料機等），壓尺、水管、廣線、斗車、灰桶、拉毛用的棕毛刷等工具、用具及安全施工防護用品（安全繩、安全帽、安全帶和甲方提供配電箱以外的所有電線電纜和雨天施工用雨具）。
3、 本工程竣工時乙方承包的全部工程質(zhì)量必須達到合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方要嚴格控制好結(jié)構(gòu)結(jié)合尺寸、平整度、垂直度、陰陽角等細部尺寸，驗收要求均按現(xiàn)行有關(guān)的國家規(guī)范及地方標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得超過合格標(biāo)準(zhǔn)等級的允許誤差范圍�；炷羶�(nèi)實外光無蜂窩麻面，結(jié)構(gòu)如出現(xiàn)蜂窩麻面比較嚴重、尺寸變形、缺棱掉角、夾渣、縮頸、爆模、露筋等質(zhì)量通病，樓地面在混凝土澆筑時，應(yīng)在振搗密實的基礎(chǔ)上表面壓實、拉毛、紋路順直、平整、不顯腳印。操作時應(yīng)用帶水平尺的壓尺壓平，樓層地面標(biāo)高誤差控制在0。5~10cm，不需要再作找平層。平整度不超過5cm，不漏漿。上述要求如發(fā)現(xiàn)一處則對其進行經(jīng)濟處罰。并由乙方負責(zé)處理達到質(zhì)量要求為止，所發(fā)生的工料費用由乙方承擔(dān)。
4、 混凝土的養(yǎng)護和拆模須嚴格按項目現(xiàn)場技術(shù)人員的安全技術(shù)交底操作，違反規(guī)定，甲方將視情況給予處罰。
5、 乙方自備安全防護用品，如安全帽、安全繩、安全帶。
四、 工程安全及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
嚴格按照國家質(zhì)量驗收規(guī)范和分戶驗收規(guī)定，及甲方、業(yè)主、監(jiān)理的要求和大合同內(nèi)條款為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
五、 安全文明施工：
乙方必須服從甲方管理人員的管理和安排，必須強制性按照國家規(guī)范和大合同內(nèi)及甲方的要求執(zhí)行，必須做到人走場清、做好成品保護，材料及工具碼放整齊有序，如出現(xiàn)有違章和不按以上條款執(zhí)行的，視情節(jié)輕重，甲方有權(quán)對乙方進行經(jīng)濟處罰，同時乙方需及時進行整改，對拒不整改的，甲方將對乙方立即清理出場，并追究其責(zé)任。（包括生活區(qū)、宿舍的衛(wèi)生等必須達到甲方要求）;如乙方被監(jiān)理及項目部、業(yè)主罰款的，甲方將對乙方進行雙倍處罰，如因違章作業(yè)、不服從管理所造成人員傷亡及經(jīng)濟損失的全部由乙方負責(zé)。
六、安全質(zhì)量保證：
為了確保本工程能保質(zhì)保量的順利完成，甲乙雙方在簽訂本合同時，乙方向甲方交付 萬元人民幣作為質(zhì)量保證金。此保證金在本工程 施工至 ，無質(zhì)量和安全問題，甲方一次性無息退還給乙方。如出現(xiàn)有大的質(zhì)量和安全問題，此保證金甲方不予退還，對造成重大經(jīng)濟損失和安全事故的，除保證金不退還外海追究其責(zé)任。
七、 此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字后生效，并產(chǎn)生法律效力，以上條款希雙方共同遵守，如有違約，違約方將負責(zé)賠償守約方工程總造價2%的違約金。此合同在本工程全部結(jié)束后自動失效。（未盡事宜雙方共同協(xié)商，與本合同具有同等法律效力）
甲方代表：
乙方代表：
年 月 日
分包合同 篇2
勞務(wù)發(fā)包人：（以下簡稱甲方）
勞務(wù)分包人：(以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法及其它有關(guān)法規(guī)》平等、遵循平等，自愿，公平和誠信的'原則，雙方就勞務(wù)分包事項協(xié)商一致訂立本合同。
1、勞務(wù)分包工作對象及提供勞務(wù)內(nèi)容。
工程名稱：××商貿(mào)城####商住樓。工程地點：××××××
分包范圍：砌磚、打砼。
以項目部圖紙面積為準(zhǔn)65元/m2，(包括小型工具)甲方提供攪拌機，吊欄，其余自備(包括水池、支攪拌機、吊欄機、散水進戶門踏步)
2、付款方式
每棟主體封頂，預(yù)付已完成工程量的80%，余款粉刷完畢付97%注：驗收合格后付清。
3、工傷一萬元一下自負，一萬元以上協(xié)商
4、工程質(zhì)量：以項目部要求為準(zhǔn)，如果達不到項目部的要求，返工材料費，罰款全由乙方承擔(dān)。
甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
分包合同 篇3
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
分包方：（以下簡稱乙方）
因施工生產(chǎn)需要甲方與乙方建立合作關(guān)系，雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同供雙方共同遵守。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、乙方資質(zhì)情況：
資質(zhì)證書號碼：
發(fā)證機關(guān)：
資質(zhì)專業(yè)及等級：
四、勞務(wù)分包內(nèi)容及范圍：本工程所有墻面乳膠漆。
工程價款及結(jié)算
4。1結(jié)算單價：
4。3工程量結(jié)算方法：按實際工程量結(jié)算。
4。4工程款支付方法：按月結(jié)算，次月15日內(nèi)結(jié)算價款的85%，工程交工驗收合格無質(zhì)量問題三個月內(nèi)付清余款。
五、施工進度：
嚴格按項目部施工進度計劃實施，有效工期為天
（月日—月日）。若因乙方自身原因影響工期，每拖延工期一天對乙方處以工程總價款1‰罰款，非乙方原因及不可抗拒的原因則工期順延。
六、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
1。乙方必須遵守甲方的質(zhì)量管理體系文件的有求，必須按《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50210-20xx）的施工工藝和施工方案的要求進行施工，質(zhì)量必須達到《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)及項目部的質(zhì)量要求，若達不到要求，則不予結(jié)算工程款。
2。內(nèi)墻乳膠漆應(yīng)表面平整、無裂逢。
3。涂飾工程應(yīng)涂飾均勻，不得漏刷、透底、起皮。
4。乙方須接受甲方現(xiàn)場工作人員檢查、檢驗，對不合格部分應(yīng)及時返工。
七、安全管理：
1。乙方必須遵守甲方的健康安全管理貫標(biāo)體系文件的'要求，加強對高空墜落，物體打擊、觸電、火災(zāi)及機械傷害等可能造成安全事故的危險源控制。
2。乙方人員必須尊守《安全操作規(guī)程》未經(jīng)專門培訓(xùn)，無特種作業(yè)上崗證者不得從事特種作業(yè)，乙方負責(zé)人擔(dān)任分承包方第一安全責(zé)任人，并設(shè)專職安全員，違章操作及發(fā)生傷亡事故，一切責(zé)任由乙方自行負責(zé)，甲方有權(quán)按有關(guān)規(guī)定對乙方進行處罰。
3。乙方工作人員在高空施工時必須給其操作工人辦理人身意外傷害保險。
4。涂料施工前應(yīng)對安全防護設(shè)施進行全面檢查，進行驗收，并辦理驗收手續(xù)。
八、環(huán)境管理：
乙方必須遵守甲方的環(huán)境和職業(yè)健康安全貫標(biāo)體系文件的要求，進入施工現(xiàn)場服從甲方對乙方在施工中造成的噪音、粉塵排放、污染物的管理；施工及生活用水、用電、勞動保護等環(huán)節(jié)的控制，不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和安全意識，對容易出現(xiàn)問題的場所必須重點加強管理，確保達到文明工地要求。
九、文明現(xiàn)場管理：
1、遵守甲方各項規(guī)章制度，接受各級有關(guān)部門的監(jiān)督、檢查，并定期接受安全、文明施工教育和培訓(xùn)。
2、嚴格執(zhí)行甲方質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，提高生產(chǎn)效率，并對施工人員的健康狀況定期檢查。
3、積極作好本職工作，愛護甲方財產(chǎn)，遵守職業(yè)道德，對損壞甲方財產(chǎn)要照價賠償。
4、服從甲方務(wù)工管理，對違紀違章人員，應(yīng)果斷處理，并令其退場。
5、乙方有權(quán)拒絕甲方管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)。
6、乙方必須依照《勞動法》及有關(guān)規(guī)定，與其所有工人簽訂勞務(wù)用工協(xié)議，并明確勞務(wù)費的支付方式。
7、乙方必須遵守甲方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，進入施工現(xiàn)場必須服從甲方對乙方施工中造成的噪音、粉塵排放、污染物處理、施工及生活用水、用電、勞動保護等環(huán)節(jié)的控制，提高質(zhì)量、環(huán)境和安全意識，對容易出現(xiàn)問題的場所必須重點加強管理，確保達到文明工地要求。
8、乙方必須按甲方對文明現(xiàn)場管理的標(biāo)準(zhǔn)組織實施，并作到規(guī)范管理。
十、爭議或糾紛處理程序：
本合同履行過程中發(fā)生爭議或糾紛時，按以下程序處理：
1、由甲方項目部組織乙方協(xié)商解決；
2、由甲方主控部門和法律事務(wù)部與乙方協(xié)商解決；
3、甲、乙雙方協(xié)商不成時，任何一方可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
十二、合同終止：
雙方履行完合同全部義務(wù)，勞動報酬價款支付完畢，乙方向甲方交付勞務(wù)作業(yè)成果，并經(jīng)甲方驗收合格后，本合同即告終止。
十三、合同分數(shù)：
本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。
十四、合同生效：
1、合同訂立時間：年月日。
2、合同訂立地點：
3、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋章后生效，未盡事宜，雙方可另簽補充協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日
分包合同 篇4
發(fā)包人（全稱）：__________
承包人（全稱）：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程地點：廠內(nèi)
工程內(nèi)容：配電柜安裝工程
資金來源：自籌
二、工程承包范圍
承包范圍：包工包料
三、合同工期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù)：15天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格
五、合同價款（構(gòu)成見附表）
金額（大寫）：壹萬圓整 （人民幣）
￥：10000.00元
六、合同約定其它內(nèi)容
1、承包人需遵守相關(guān)對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定、并按規(guī)定辦理廠區(qū)進出相關(guān)手續(xù)。
2、已完工程成品保護的`特殊要求及費用承擔(dān)：工程未交接前由承包人保護并承擔(dān)費用，交接后由發(fā)包人保護及承擔(dān)費用。
3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方負責(zé)，因乙方原因發(fā)生事故由乙方負責(zé)處理并負擔(dān)其所有費用和責(zé)任。
4、工程結(jié)算支付方式：
工程竣工驗收合格后一個月內(nèi)，一次性付清。
5、延期工程的違約責(zé)任：承包人未按本合同約定日期竣工，延誤工期的，每天支付違約金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期順延。
6、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工。
7、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)支付的款項。
8、工程竣工結(jié)算支付工程款時，承包人需提正式發(fā)票。
七、合同份數(shù)：肆份，發(fā)包人、承包人各兩份。
八、合同生效：
合同雙方約定：雙方代表簽字并加蓋公章后生效。
九、補充條款
1、承包人須與發(fā)包人積極配合，服從發(fā)包方的安排指揮，不配合發(fā)包方管理的，發(fā)包方有權(quán)撤銷及更換，更不得以任何理由停工或降低施工標(biāo)準(zhǔn)，否則有承包人承擔(dān)全部責(zé)任。
2、承包方收到款項時首先提供同等額數(shù)的發(fā)票。
3、承包方做到現(xiàn)場安全、文明施工，確保工程質(zhì)量，所發(fā)生的一切安全、質(zhì)量事故全部有承包人承擔(dān)所有損失及責(zé)任。
4、其他未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
發(fā)包人:（公章） 承包人：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托人： 委托人：
年 月 日 年 月 日
分包合同 篇5
甲方：
乙方
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽定本合同。
一、工程名稱及范圍： 蘇州蒙特納利驅(qū)動設(shè)備有限公司2#研發(fā)樓、5#宿舍樓、6#研發(fā)樓室內(nèi)水電安裝，工程布線全部到位，不安裝開關(guān)及燈具，不包括空調(diào)開孔，給水管進衛(wèi)生間，不安裝衛(wèi)生潔具，不含消防水。(工程范圍見施工圖紙)。
二、工程期限：自 20xx 年 11 月 9 日至 工程結(jié)束，如遇不可抗力的自然因素，工程期限順延。
三、工程總造價：宿舍樓27元每平方，2#6#研發(fā)樓8元每平方，共計20萬元，大寫;貳拾萬元整。如有變更，另追加費用。不含裝修。
四、工程質(zhì)量、進度：按圖施工，達到驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。工程進度因根據(jù)土建實際施工進程進行，不得拖延。
五、付款方式：
1、合同簽訂，施工人員進入現(xiàn)場安裝工程 ，按每月每人1500元人工工資結(jié)算，年底人工工資按工程量的進度比例結(jié)算，待工程竣工驗收合格后，全部結(jié)清。
六、雙方的權(quán)力和義務(wù)：
1、甲方應(yīng)為乙方在施工中提供便利條件，提供倉庫，工人住宿;
2、質(zhì)保期內(nèi)乙方應(yīng)對甲方指定人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，，如遇人為損壞，甲方負責(zé)設(shè)備、人員的`費用，乙方予以維修;
3、乙方在施工中如遇到任何問題，甲方應(yīng)負責(zé)為乙方協(xié)調(diào)解決，甲方提供乙方圖紙一份，乙方按圖施工，甲方負責(zé)技術(shù)指導(dǎo)及施工質(zhì)量監(jiān)督，如乙方不按圖施工造成返工，有乙方自行承擔(dān)，如甲方技術(shù)指導(dǎo)失誤，造成返工有甲方自行承擔(dān)。
4、乙方在施工中應(yīng)倍加小心，不得損壞甲方的設(shè)備，做好現(xiàn)場施工安全工作，一旦發(fā)生事故，責(zé)任自負。
七、違約責(zé)任：
協(xié)議自簽定之日起生效，雙方共同遵守，除不可抗力因素外，任何一方不得終止協(xié)議，如有違約，對違約方進行適當(dāng)處罰。
八、解決糾紛的方式：
共同協(xié)商解決，本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分包合同 篇6
發(fā)包方：_________________（以下稱甲方）
分包人：_________________（以下稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)及甲方的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況和特點，為明確甲乙雙方在施工中的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議；
一、工程概況
分包工程名稱：_____________工程防水工程
分包工程地點： 工程承包范圍：屋面防水卷材及基層處理所需的人工、材料、機械、包質(zhì)量、包工期、包安全及現(xiàn)場文明施工。
分包方式：包單價、包人工、包機械、包質(zhì)量、包安全、包工期、包文明施工、包環(huán)境保護。
二、工期
1.按甲方確定的進度計劃要求工期。
2.施工過程中，乙方必須嚴格按甲方制訂的進度計劃，確保各節(jié)點計劃的完成。
3. 如由于甲方的原因，工期可以延續(xù)（必須經(jīng)甲方項目經(jīng)理確認為準(zhǔn)，其他人員確認無效），但乙方必須采取積極的趕工措施，確保規(guī)定竣工時間的實現(xiàn)。
4. 其他工期延誤和順延約定：出現(xiàn)不可抗力（不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。不可抗力的判別以當(dāng)?shù)仉娕_、電視臺報導(dǎo)為準(zhǔn)。一天以上臺風(fēng)，暴雨；由市政府規(guī)定的停止施工的各項條件）；工期經(jīng)甲方簽字認可后可相應(yīng)順延。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本分包工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)雙方約定為：一次性驗收合格。
6.語言文字和適用法律、行政法規(guī)及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)
6.1本合同使用_漢語_語言
6.2本合同需要明示的法律、行政法規(guī)和規(guī)章：本合同文件的適用法律是中國和吉林省，法規(guī)，及合同文件規(guī)定的部門法律、法規(guī)。
7.圖紙
7.1甲方向乙方提供圖紙的日期；本合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效后一周內(nèi)。
甲方向乙方提供圖紙的套數(shù)； 1套。
五、雙方一般職責(zé)
8.甲方代表
姓名：___________ 電話：___________
9.乙方項目經(jīng)理
姓名：___________ 電話：___________
10.甲方職責(zé)
10.1負責(zé)該工程全過程管理和協(xié)調(diào)，并負責(zé)同施工總承包方、監(jiān)理單位和其他相關(guān)單位的聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決屬于甲方職責(zé)范圍。
10.2根據(jù)施工圖紙及施工說明，在施工前向乙方進行施工技術(shù)及安全的交底工作。如圖紙變更，以書面形式通知乙方。如乙方不能及時整改或明顯不能履行合同，甲方有權(quán)單方面終止合同。并終止己完工程剩余工程款。
10.3負責(zé)施工過程中的質(zhì)量、安全、進度等方面的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。發(fā)現(xiàn)問題及時向乙方提出整改意見。
10.4乙方不能及時整改或明顯不能履行合同，發(fā)生質(zhì)量、安全事故、進度不滿足要求或發(fā)生無故停工、不服從管理等事件，甲方有權(quán)解除合同，乙方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。
10.5乙方不得以任何理由發(fā)生集體上訪給甲方造成任何影響的行為。
10.6乙方人員、材料、設(shè)備的進退場必須獲得甲方的同意。如乙方任何人員不能滿足現(xiàn)場要求，甲方有權(quán)在任意時間和地點責(zé)令離開工地，乙方必須無條件執(zhí)行。
10.7甲方有權(quán)對分包工作范圍和內(nèi)容進行調(diào)整。
11.乙方職責(zé)
11.1乙方人員在施工中應(yīng)愛護甲方財物，并做好成品保護。對因施工不當(dāng)或施工質(zhì)量未達到國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)造成的設(shè)備、材料、工具及其他損失，應(yīng)負責(zé)賠償。
11.2乙方必須保證足夠的款項支付工程所需人工、材料、機械費用，不得以任何理由作為拒絕支付該款項的條件，并承擔(dān)由此造成的甲方任何直接和間接費用。
11.3特殊工種必須持有有效的上崗操作證并遵守各項操作規(guī)程。
11.4乙方有按照甲方統(tǒng)一要求進行文明施工的義務(wù)，及時清理由自身施工所產(chǎn)生的建筑垃圾，保持施工場地的清潔。施工完畢應(yīng)嚴格按甲方要求做到工完場清，材料機具堆（停）放整齊。做好施工期間車輛進出場的保潔。施工人員按甲方要求統(tǒng)一著裝，費用自理。人員進入現(xiàn)場必須按要求佩戴安全防護用品。
11.5乙方人員的交通、吃飯由乙方自行解決，安全保衛(wèi)等責(zé)任由乙方承擔(dān)。
11.6乙方必須為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)辦理保險。若乙方施工人員在施工現(xiàn)場發(fā)生傷亡事故，均由乙方承擔(dān)經(jīng)濟賠償及法律責(zé)任。人員的勞動綜合保險由乙方自行辦理，費用由乙方承擔(dān)。
11.7乙方不得將承攬的工程以任何方式進行轉(zhuǎn)包。分包必須獲得甲方同意。
11. 8如施工現(xiàn)場情況發(fā)生變化或設(shè)計變更等造成乙方的人員、機械的停工費由乙方自行承擔(dān)。
11. 9施工現(xiàn)場乙方供應(yīng)的原材料和半成品，如需要取樣送檢的，乙方應(yīng)按甲方代表的要求完成取樣送檢工作，檢測費用已含在合同單價中。
11. 10施工期間乙方委派的現(xiàn)場負責(zé)人必須24小時在現(xiàn)場。
六、質(zhì)量與安全
12.雙方關(guān)于分包工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的約定：__一次性驗收合格__
以國家和吉林省頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計圖紙為準(zhǔn)，同時滿足甲方的施工要求，在施工過程中乙方要嚴格按照甲方、監(jiān)理及業(yè)主審批合格后的施工方案施工，否則由此造成的一切損失由乙方自行承擔(dān)。
13.乙方必須遵守國家的各項安全法規(guī)施工，如出現(xiàn)任何安全事故，需乙方承擔(dān)全部法律及經(jīng)濟責(zé)任。
乙方在施工過程中出現(xiàn)因乙方不能滿足甲方的工期、質(zhì)量、安全及配合其他專業(yè)施工的現(xiàn)象時，甲方可另行選擇其他單位，乙方必須無條件執(zhí)行并承擔(dān)相應(yīng)損失。
七、合同價款與支付
包干綜合單價 ：
14.合同總價暫定 157830 元（人民幣），最后結(jié)算按照實際完成量結(jié)算。
14.1本合同價款采用固定單價方式確定。單價內(nèi)應(yīng)考防水工作中所需人工費、材料費（含材料損耗）機械費、現(xiàn)場安全、環(huán)保及文明施工費用、管理費、成品保護費、措施費、工程所在地其它規(guī)定費用、保險費、以及為完成本工程所需的輔助材料（水、水泥等）等均含合同包干單價中。一切工作所產(chǎn)生的`費用攤銷到合同包干單價中，且每項單價在整個工期中固定不變（包括施工期間政策性調(diào)整及報價中自購材料風(fēng)險，風(fēng)險費用已含在報價及合同價中，結(jié)算時不作調(diào)整）乙方向甲方提供建筑安裝發(fā)票；單價內(nèi)含稅金。
機械設(shè)備保險及人員綜合保險由分包單位單價內(nèi)綜合考慮，甲方不承擔(dān)因此產(chǎn)生的任何費用。
本價款在本合同簽訂后不會因國家、行業(yè)及政府相關(guān)部門發(fā)布的政策性文件進行費用調(diào)整，一切價格風(fēng)險均由乙方承擔(dān)。
14.2合同價款包括的范圍：合同工作范圍內(nèi)的防水工程中所需人工、材料、機械使用等施工現(xiàn)場內(nèi)所有涉及防水工程的一切工作內(nèi)容。
費用的計算方法：工程量按實計算，防水材料損耗及搭接等均計入單價。
15.合同價款的支付
15.1甲方向乙方支付工程款（進度款）的時間和方式：
材料進入施工現(xiàn)場，甲方應(yīng)支付乙方可完成工程量總價款的60%工程款；工程結(jié)束驗收合格后，扣除質(zhì)保金，甲方應(yīng)一次性將所有剩余工程款7日內(nèi)全部支付乙方。余的情況下無息付清，甲方向乙方付款時，乙方同時向甲方開具由龍井市稅務(wù)部門提供的建筑安裝統(tǒng)一發(fā)票。
16.上述分包結(jié)算包干單價中包括但不限于施工圖紙所規(guī)定的全部防水工作內(nèi)容，還應(yīng)包含：
16.1乙方的管理費， 規(guī)費、利潤，應(yīng)由乙方繳納的稅金等費用。
16.2本身工作范圍內(nèi)的安全文明施工費用、場外道路保潔的人工費。
16.3趕工措施費，農(nóng)忙、夜間和一年中所有節(jié)假日的人員加班加點費。
16.4施工機械的停置及人員窩工費用。
16.5夜間施工所發(fā)生的費用、機械進出場的費用。
16.6乙方已經(jīng)了解和勘察了施工現(xiàn)場及周圍環(huán)境。在實際施工中，乙方不得提出因現(xiàn)場條件、價格等各種理由增加費用的要求，如發(fā)生此情況，甲方有權(quán)終止合同，乙方承擔(dān)由此而對甲方造成的一切損失。
17.由于乙方原因被清退出場或解除合同的，甲方按照實際完成合格工程量和相應(yīng)結(jié)算單價的_70_%給乙方辦理工程結(jié)算。
八、質(zhì)量保證期為 5 年。
質(zhì)量保證期間發(fā)生屬于保修范圍的項目，乙方應(yīng)在接到通知后的48小時內(nèi)派人保修。乙方不在約定期限內(nèi)派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，維修費用從乙方質(zhì)量保證金中扣抵。
九、違約責(zé)任
22.出現(xiàn)以下幾種情況時，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：
22.1、乙方未按甲方合理要求的節(jié)點完成的，乙方應(yīng)向甲方支付_每天1000的進度違約金，且不得影響下一節(jié)點的完工時間。
22.2、由乙方負責(zé)的部分分項質(zhì)量不合格者除無條件返工。同時應(yīng)向甲方支付_10000__元的違約金。
22.3、乙方人員未持有相關(guān)上崗證件導(dǎo)致甲方被行政機關(guān)處罰的，乙方應(yīng)向甲方支付每人_1000元的違約金。
22.4、乙方人員配置不符合要求或未經(jīng)甲方同意擅自變更現(xiàn)場管理人員的，乙方應(yīng)向甲方支付每人500元的違約金。
22.5、乙方違反甲方相關(guān)規(guī)章制度和管理要求的，應(yīng)向甲方支付每次300元的違約金。
十、爭議
23.甲乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議，雙方可進行友好協(xié)商，協(xié)商不成或不愿協(xié)商時，雙方約定向龍井市人民法院提起訴訟。
24.發(fā)生爭議后，無論爭議是否已解決，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同。保持工作連續(xù)，保護已完成工作成果，除非雙方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。
十一、合同解除
25.出現(xiàn)以下情況之一，甲方有權(quán)單方解除合同并追求乙方的責(zé)任：
25.1、乙方施工期間不遵守現(xiàn)行法律法規(guī)或國家強制性標(biāo)準(zhǔn)，如質(zhì)量、安全、文明施工達不到甲方標(biāo)準(zhǔn)要求（出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故或存在嚴重隱患且整改不力時）
25.2、因乙方原因停工三天及以上者。
25.3、施工進度嚴重滯后，雖經(jīng)努力仍無法改變現(xiàn)狀時。
25.4、不服從甲方現(xiàn)場管理，經(jīng)甲方二次書面通知整改仍無改進時。
25.5、內(nèi)部組織管理混亂，已無能力組織正常施工時。
25.6、未嚴格遵守協(xié)議或協(xié)商約定，不履行或惡意拖欠、拒發(fā)工人工資或挪用工程款造成不良后果。
25.7、工人蓄意鬧事、圍攻甲方場所或群體上訪、媒體曝光的。
25.8、將工程再分包、轉(zhuǎn)包的。
25.9、乙方人員在現(xiàn)場發(fā)生群毆，且不管是什么原因。
十二、其他
26、乙方必須向甲方提供有效的企業(yè)證件（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、經(jīng)營手冊、安全生產(chǎn)許可證等）的復(fù)印件，并且在復(fù)印件上加蓋單位紅章，擔(dān)保單位的企業(yè)證件一同提供。
27、未盡事宜雙方另行協(xié)商。
28、本合同一式四份，由甲乙雙方各兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
分包合同 篇7
承包單位（甲方）：
住所：
組織機構(gòu)代碼：
法定代表人（負責(zé)人）：
分包單位（乙方）:
住所：
組織機構(gòu)代碼：
法定代表人（負責(zé)人）：
按照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將_____________工程的所有項目的施工任務(wù)交由乙方完成，經(jīng)協(xié)商一致簽訂本合同。
第一條、建設(shè)工程概況
1、總體工程名稱：
2、分包工程名稱：
3、工程地點：
4、分包工程范圍：
5、承包形式：
6、工程期限：
計劃開工日期：________年___月___日，計劃竣工日期：________年___月___日，合同總工期為_____日。
7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
（1）工程質(zhì)量：按總（分）包合同有關(guān)質(zhì)量的規(guī)定、國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程及驗收規(guī)范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》，本工程必須達到質(zhì)量評定等級。
�。�2）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：除本工程總（分）包合同另有約定外，本合同適用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范如下：
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
第二條、本合同條款符合總承包合同的要求
第三條、雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方的權(quán)利、義務(wù)
�。�1）負責(zé)協(xié)助乙方對項目的施工組織與管理工作，保證交付時的工地是能施工的；對乙方承擔(dān)施工任務(wù)的質(zhì)量、安全、進度情況的監(jiān)督、檢查；制訂生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全、材料等方面的管理規(guī)定和責(zé)任制，規(guī)范生產(chǎn)；制定施工進度總計劃，并負責(zé)安排乙方實施；
�。�2）向乙方提供施工圖紙、圖套，并組織圖紙會審和技術(shù)交底；負責(zé)本工程的全面技術(shù)管理，解決圖紙和施工中的技術(shù)問題，檢查監(jiān)督乙方施工中的技術(shù)工作；
�。�3）負責(zé)本工程的全面質(zhì)量安全管理，批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量安全措施及方案，檢查監(jiān)督乙方施工中的質(zhì)量安全工作；
�。�4）甲方要及時派駐合格的工地代表，施工期間如要更換代表，應(yīng)提前通知乙方，并保證更換的代表是具有相應(yīng)資質(zhì)的；
�。�5）及時提供生產(chǎn)設(shè)備和材料；工程完工時，及時驗收；勞動報酬要按期發(fā)放。
2、乙方權(quán)利與義務(wù)
�。�1）對本合同分包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責(zé)，組織具有相應(yīng)資質(zhì)的工人投入工作；嚴格按照甲方提供的圖紙、圖套、驗收規(guī)范等施工，嚴格遵守安全生產(chǎn)制度，保證施工安全；加強現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行建設(shè)主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定；
�。�2）安全生產(chǎn)，自行承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量修改、返工、工期拖延、安全事故、現(xiàn)場臟亂造成的損失及各項罰款；
�。�3）乙方應(yīng)根據(jù)甲方的施工組織設(shè)計總進度計劃的要求，安排制定施工計劃
�。�4）自覺接受甲方及有關(guān)部門的管理、監(jiān)督和檢查；工程竣工時，配合甲方辦理交工驗收；
�。�5）保管好甲方交付的生產(chǎn)設(shè)備和材料，保護工程周圍的設(shè)施；
�。�6）乙方必須為進入本工地的所有職工辦理意外傷害等各類保險，發(fā)生安全事故時，及時處理；乙方要及時派駐合格的工地代表，施工期間如要更換代表，不得擅自更換，更換前，應(yīng)提前告知甲方，并保證更換后的代表是具有相應(yīng)資質(zhì)的。
第四條、合同價款
1、本工程價款根據(jù)下列兩種方式擇一確定:（）
�。�1）本工程為招標(biāo)工程，合同價款為_________元（大寫：_____________元；本合同及本工程所形成的一切稅金，由乙方自行負責(zé)；在建設(shè)單位要求的情況下，可由甲方代扣代繳）。此價作為撥付承包款項、材料、設(shè)備、工程備料款的依據(jù)，除甲方同意工程量增減或設(shè)計變更外，結(jié)算時不再進行調(diào)整。
�。�2）本工程為非招標(biāo)工程，在全部工程的施工圖預(yù)算未審定前，合同價款(暫估價)為_________元（大寫：_______________元；本合同及本工程所形成的一切稅金，由乙方自行負責(zé)；在建設(shè)單位要求的情況下，可由甲方代扣代繳）。此價作為撥付承包款項、材料、設(shè)備、工程備料款的依據(jù)，但不作為結(jié)算的依據(jù)。結(jié)算價款以甲方審定的施工圖預(yù)算為準(zhǔn)。
第五條、工程質(zhì)量與檢查驗收
1、乙方按國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、評定標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計變更洽商單等組織施工，經(jīng)建設(shè)單位及監(jiān)理檢驗，達到交工驗收條件為準(zhǔn)；
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、交底記錄和甲方要求組織施工。未經(jīng)甲方有關(guān)人員的書面通知，不得自行變更施工工序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計要求或自行進行材料代換;
3、工程質(zhì)量按建設(shè)單位方規(guī)定要求合格率______%;
4、乙方因施工質(zhì)量問題，應(yīng)無償返修至合格，因乙方原因造成的損失，由乙方負責(zé)，費用從承包費用中扣除，因甲方造成的損失，由甲方承擔(dān);
5、由于甲方供應(yīng)材料質(zhì)量造成的損失由甲方負責(zé)，乙方不承擔(dān)損失，整改費用由甲方支付。
第六條、材料、機械設(shè)備供應(yīng)與管理
1、本承包工程所需全部材料、成品、構(gòu)配件等由甲方供應(yīng)管理，乙方按甲方制定的有關(guān)材料發(fā)放及使用管理規(guī)定進行領(lǐng)取、使用，不得浪費。因乙方原因造成浪費，甲方有權(quán)對浪費所造成的損失按規(guī)定對乙方進行處罰；乙方在施工過程中應(yīng)做到現(xiàn)場材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持現(xiàn)場的整潔。
2、乙方在施工過程中使用剩余的材料應(yīng)即時退庫，丟失剩余材料按丟失材料原值從承包者承包款中扣除。
3、乙方在施工過程中使用剩余的廢材料應(yīng)即時運到甲方指定位置堆放，丟失使用剩余的廢材料按原值從承包者承包款中扣除。
4、乙方領(lǐng)用材料必須與使用材料、剩余材料及廢材料相符，出現(xiàn)材料不符情況，按材料丟失處理。
第七條、安全生產(chǎn)與文明施工
1、甲方對乙方承擔(dān)的本協(xié)議工程應(yīng)進行安全交底，提出明確的安全要求并進行監(jiān)督檢查；
2、乙方必須認真貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，嚴格遵守甲方發(fā)布的安全操作規(guī)程，因乙方違章作業(yè)或違反有關(guān)規(guī)定發(fā)生人身傷亡事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任和損失，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任；
3、乙方應(yīng)配合土建施工單位實施施工作業(yè)場地的維護和清潔工作；
4、乙方所有特殊工種工人具備相應(yīng)的資質(zhì)，不得安排無資質(zhì)人員從事非本專業(yè)工作。
第八條、工期延誤
1、因不可抗力事件或其他非乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)，乙方應(yīng)立即通知甲方，并采取措施盡力減少損失。不可抗力事件結(jié)束_____小時內(nèi)，雙方就損失情況和工期延期進行協(xié)商；
2、因建設(shè)單位或甲方提出變更計劃或設(shè)計、未能按約定提供圖紙、未按約定支付工程備料款、工程進度款，致使施工不能正常進行等建設(shè)單位或甲方原因造成工期延誤；
3、因建設(shè)單位提出變更計劃或設(shè)計、未能按約定提供圖紙、未提供施工現(xiàn)場水、電源、道路接通條件，障礙物未能清除，影響進場施工等建設(shè)單位原因造成工期延誤。由于建設(shè)單位原因造成窩工,乙方要積極配合甲方，準(zhǔn)備相應(yīng)索賠資料向建設(shè)單位索賠，索賠費用分配雙方另行協(xié)商；
4、一周內(nèi)非甲、乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過_____小時。
5、分包人不能按分包合同約定的`竣工日期或承包人同意順延的工期竣工的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,但因上述四款造成工期延誤的，分包人不算違約，不承擔(dān)責(zé)任。
第九條、保密條款
1、在合同履行期間，乙方所獲得的圖紙資料及在施工過程中所取得的與履行合同有關(guān)的工作成果屬甲方所有，乙方負有保密義務(wù)。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得在合同期內(nèi)或合同履行完畢后以任何方式泄露；
2、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得把與合同有關(guān)的資料給出版社和新聞機構(gòu)發(fā)表或?qū)W術(shù)引用，或者使用本合同任何部分進行促銷和做廣告宣傳；
3、對于乙方使用的新技術(shù)和新方法，甲方負有保密義務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意，不得以任何方式泄露；
4、本合同的保密條款在合同解除或終止后，保密資料依法定途徑公開前，同樣具有約束力。
第十條、工程轉(zhuǎn)包與再分包
乙方不得將本合同所涉及的全部工程項目或勞務(wù)作業(yè)轉(zhuǎn)包或部分再分包給他人。
第十一條、合同解除
1、乙方有下列情形的，甲方有權(quán)解除合同：
�。�1）沒按設(shè)計規(guī)范要求施工，監(jiān)理下發(fā)整改通知達________次的；
�。�2）延期十天沒有進場施工，或拖延工期達施工進度計劃同期期限_____%的；
�。�3）發(fā)生重大工傷事故，或發(fā)生工傷事故后不及時處理影響工程進度或受害人向甲方主張權(quán)利的；
�。�4）拖欠材料、人工費用不及時處理，致使相關(guān)人員向甲方主張權(quán)利的。
2、甲方?jīng)]有按合同要求撥付工程款達應(yīng)撥付工程款數(shù)額______%以上的，乙方有權(quán)解除合同。
3、乙方應(yīng)在甲方解除合同_______日內(nèi)清場，每逾期一天，乙方自愿按總工程價款的_______%作為違約金支付給甲方。
第十一條、違約責(zé)任
甲、乙雙方本著誠實信用的原則履行本協(xié)議，任何一方違反上述條款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
第十二條、解決爭議的方法
1、本合同在履行過程中如果產(chǎn)生糾紛，則各方應(yīng)首先友好協(xié)商解決。若無法協(xié)商，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起訴訟。
2、乙方因本工程需要，以甲方名義對外提起訴訟的，甲方應(yīng)予協(xié)助，相關(guān)律師代理費、訴訟費、保全費等，均由乙方承擔(dān)。
第十三條、本協(xié)議壹式_______份，雙方各執(zhí)_____份，自簽字之日起生效。
第十四條、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：
代表：
________年___月___日
乙方（蓋章）：
代表：
________年___月___日
分包合同 篇8
一、案件要旨
本案要旨為，建設(shè)工程施工過程中，建設(shè)方工作人員與第三人簽訂分包合同，判斷該分包合同的效力是否及于建設(shè)方的主要依據(jù)為，該工作人員是否有權(quán)代表建設(shè)方并且是否以建設(shè)方的名義對外簽訂分包合同。
20xx年9月22日，案外人上海五天實業(yè)有限公司與一冶集團公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，一冶集團公司承接上述工程后交給一冶上海分公司施工。20xx年10月30日，劉甲作為乙方簽字，一冶集團公司作為甲方（由劉乙簽字），雙方訂立《工程分包合同》，20xx年2月2日，一冶上海分公司向五天實業(yè)公司發(fā)送《關(guān)于徐涇新廠房項目工程款支付的確認函》，載明：“上海五天實業(yè)有限公司：貴公司在徐涇新廠房項目施工過程中，代為支付給現(xiàn)場項目部的工程款17，500，000元，經(jīng)貴公司、我公司及現(xiàn)場項目部代表劉乙三方核對，均無異議，該函上分別由五天實業(yè)公司和劉乙蓋章、簽字。劉乙在劉甲提供的《工程竣工結(jié)算匯總表》中確認：“所有項目以640萬元（陸佰肆拾萬元正）結(jié)算。上海市建筑建材業(yè)受理服務(wù)中心于20xx年10月19日向劉甲提供材料，顯示：五天實業(yè)公司新建廠房二期工程的工地負責(zé)單位為中國第一冶金建設(shè)公司，工地企業(yè)聯(lián)系人信息為劉乙。上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上載明“20xx年第二季度全區(qū)建設(shè)工程項目不良行為通報”中載明“五天實業(yè)有限公司一期、二期、三期的工程項目經(jīng)理為劉乙”。20xx年10月8日，劉甲向原審法院提起訴訟，請求判令一冶上海分公司與一冶集團公司就支付工程余款1，430，000元及利息損失。一冶上海分公司與一冶集團公司共同辯稱：其與劉甲之間無合同關(guān)系，劉甲從劉乙處分包系爭工程，而一冶上海分公司與劉乙已經(jīng)結(jié)算清楚并全額付清款項，故不同意向劉甲承擔(dān)付款義務(wù)。
本案的爭議焦點主要為，一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關(guān)系。一審法院審理認為，系爭工程由一冶集團公司承接，對外顯示一冶集團公司為總包單位。一冶集團公司稱系爭工程項目經(jīng)理并非劉乙，但未提供證據(jù)，而現(xiàn)有證據(jù)可以顯示劉乙為工程的項目經(jīng)理，工地企業(yè)負責(zé)人為一冶集團公司，而劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂合同，因此劉甲有權(quán)向一冶集團公司主張工程款。但在實際施工中，一冶上海分公司及一冶集團公司確認該工程由一冶集團公司交由一冶上海分公司施工，由于一冶上海分公司系一冶集團公司的分支機構(gòu)，而劉乙又向一冶上海分公司出具承諾書中顯示劉乙是以一冶上海分公司名義承接工程進行施工，因此可以確認工程實際為一冶上海分公司及一冶集團公司共同負責(zé)。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司承擔(dān)付款義務(wù)，與法無悖，可予支持。 二審法院審理認為，劉甲主張劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同，而一冶上海分公司與一冶集團公司主張涉案工程系由劉乙分包給劉甲，故一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關(guān)系是本案的主要爭議焦點。依據(jù)上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上記載，包括系爭工程在內(nèi)的五天實業(yè)公司相關(guān)工程的項目經(jīng)理為劉乙，雖一冶上海分公司、一冶集團公司對此予以否認，但作為行業(yè)管理網(wǎng)站，其發(fā)布的相關(guān)信息的準(zhǔn)確性通常應(yīng)得到認可，且一冶上海分公司曾在發(fā)送給五天實業(yè)公司的工程款支付確認函中記載劉乙的身份為項目部代表，故本院對劉甲關(guān)于劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同的主張予以采納，劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂的《工程分包合同》的效力應(yīng)及于一冶集團公司。一冶上海分公司作為一冶集團公司的分支機構(gòu)，實際負責(zé)系爭工程的施工管理并對外支付工程款，原審法院判決由一冶集團公司與一冶上海分公司就工程余款的支付承擔(dān)連帶責(zé)任并無不當(dāng)。因一冶集團公司與一冶上海分公司未能舉證證明其已向劉甲付清全部工程款，亦未能明確已付款數(shù)額，故依據(jù)劉甲確認其收到的工程款數(shù)額，一冶集團公司與一冶上海分公司還應(yīng)向劉甲支付工程余款1，430，000元及相應(yīng)的利息。原審法院所作判決并無不當(dāng)，可予維持。
二、案件來源
上海市青浦區(qū)人民法院（20xx）青民三（民）初字第2242號；上海市第二中級人民法院（20xx）滬二中民二（民）終字第1831號
三、基本案情
20xx年9月22日，案外人上海五天實業(yè)有限公司（以下簡稱五天實業(yè)公司）與一冶集團公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定一冶集團公司承包五天實業(yè)公司徐涇新建廠房車間一的土建及水電，工程款人民幣（以下幣種均為人民幣）17，900，000元。同年9月25日，五天實業(yè)公司與一冶集團公司簽訂《補充協(xié)議書》，約定一冶集團公司承接五天實業(yè)公司徐涇新廠一期、二期、三期、四期建設(shè)的建筑安裝工程施工，總計107，900，000元（包括前述合同金額）。一冶集團公司承接上述工程后交給一冶上海分公司施工。20xx年10月30日，劉甲作為乙方簽字，一冶集團公司作為甲方（由劉乙簽字），雙方訂立《工程分包合同》，約定劉甲承接五天實業(yè)公司新園區(qū)水電工程，承包方式為包工包料，工程造價為5，897，554元，付款方式為保固期滿一個月內(nèi)，付清全部工程款，保固期為驗收合格后12個月等。20xx年1月9日，劉乙在一冶上海分公司出具的《內(nèi)部工程結(jié)算單》上簽字確認，該表格上載明：“工程名稱為上海五天實業(yè)有限公司新建廠房工程，總包單位為一冶上海分公司，承包單位為劉乙作業(yè)隊，承包范圍為土建及安裝總體，對外結(jié)算金額為81，500，000元，提取固定管理費2，100，000元，內(nèi)部結(jié)算金額（含稅）為79，400，000元，財務(wù)部意見中寫明扣除稅費2，603，886元”。20xx年2月2日，一冶上海分公司向五天實業(yè)公司發(fā)送《關(guān)于徐涇新廠房項目工程款支付的確認函》，載明：“上海五天實業(yè)有限公司：貴公司在徐涇新廠房項目施工過程中，代為支付給現(xiàn)場項目部的工程款17，500，000元，經(jīng)貴公司、我公司及現(xiàn)場項目部代表劉乙三方核對，均無異議，基于以上事實，現(xiàn)對貴公司支付徐涇廠房項目工程款作如下確認：1、貴公司支付至我公司銀行賬戶工程款51，000，000元，2、貴公司代為支付給現(xiàn)場項目部的工程款17，500，000元，以上兩項合計68，500，000元經(jīng)三方確認后即為截止20xx年1月31日貴公司支付給我公司徐涇新廠房項目的工程款，三方財務(wù)據(jù)此入賬”。該函上分別由五天實業(yè)公司和劉乙蓋章、簽字。 五天實業(yè)公司發(fā)包給一冶集團公司的上述工程分項最晚竣工驗收時間為20xx年11月28日。 20xx年6月26日，劉乙在劉甲提供的《工程竣工結(jié)算匯總表》（水電工程）中確認：“所有項目以640萬元（陸佰肆拾萬元正）結(jié)算，保修期一年從質(zhì)檢站竣工驗收開始”。該匯總表上由劉甲的代表張仲青簽字。20xx年1月19日，劉甲申請工程款20萬元，由劉繼平作為經(jīng)辦人在用款申請單上簽字。一冶上海分公司于20xx年1月20日電匯昆山興達揚機電工程有限公司20萬元（該公司于20xx年9月16日出具證明，表明其代劉甲收取工程款）。劉甲確認截止至原審起訴前，其共計收到工程款4，770，000元。 劉乙于20xx年11月17日向一冶上海分公司出具《承諾書》，載明：“中國第一冶金建設(shè)有限責(zé)任公司上海分公司，本人（劉乙施工隊）承諾，本人以中國第一冶金建設(shè)有限責(zé)任公司名義于20xx年3月25日承接了旭懋電子科技（上海）有限公司新建廠房工程、于20xx年9月23日承接了上海五天實業(yè)有限公司徐涇新廠房工程，并承包該兩個工程，因這兩個工程而產(chǎn)生的材料費、人工費等對外欠款都由本人（劉乙施工隊）承擔(dān)還款責(zé)任�！�5月本人（劉乙施工隊）又承包了中國第一冶金建設(shè)有限責(zé)任公司在上海世天威K7—1總承包工程中的部分工程，現(xiàn)承諾盡快辦理我（劉乙施工隊）在世天威K7—1工程所做工程的結(jié)算，并對因我（劉乙施工隊）在世天威K7—1工程中所欠的材料款和人工費等對外欠款承擔(dān)全部還款責(zé)任。鑒于
以上債務(wù)將給貴司帶來訴訟風(fēng)險，我愿將我本人全部財產(chǎn)（含股權(quán)）抵押給貴司，對以上債務(wù)的償還提供還款擔(dān)保，并配合貴司辦理相應(yīng)的抵押登記手續(xù)（包括我方相關(guān)人員的簽字手續(xù)），如貴司因以上債務(wù)導(dǎo)致?lián)p失，包括但不限于本金、利息、訴訟費、律師費等訴訟相關(guān)的各項費用將由我全部承擔(dān)”。 上海市建筑建材業(yè)受理服務(wù)中心于20xx年10月19日向劉甲提供材料，顯示：五天實業(yè)公司新建廠房二期工程的工地負責(zé)單位為中國第一冶金建設(shè)公司，工地企業(yè)聯(lián)系人信息為劉乙。上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上載明“20xx年第二季度全區(qū)建設(shè)工程項目不良行為通報”中載明“五天實業(yè)有限公司一期、二期、三期的工程項目經(jīng)理為劉乙”。 一冶上海分公司于20xx年10月19日工商注冊成立，一冶上海第一分公司于20xx年10月24日工商注冊成立。中國第一冶金建設(shè)有限責(zé)任公司為一冶集團公司曾用名。
20xx年10月8日，劉甲向原審法院提起訴訟，認為其所承建的涉案工程項目結(jié)算價經(jīng)雙方確認為6，400，000元。但對方只支付了工程款4，970，000元，余款至今未支付。故劉甲請求判令一冶上海分公司與一冶集團公司就支付工程余款1，430，000元及利息損失（從20xx年7月1日開始計算到實際支付之日止，按照中國人民銀行同期貸款利率兩倍的標(biāo)準(zhǔn)）承擔(dān)連帶責(zé)任。原審審理中，劉甲表示堅持要求一冶上海分公司與一冶集團公司承擔(dān)付款義務(wù)，不要求劉乙承擔(dān)付款義務(wù)。一冶上海分公司與一冶集團公司共同辯稱：其與劉甲之間無合同關(guān)系，劉甲從劉乙處分包系爭工程，而一冶上海分公司與劉乙已經(jīng)結(jié)算清楚并全額付清款項，故不同意向劉甲承擔(dān)付款義務(wù)。一冶上海分公司與一冶集團公司就承擔(dān)連帶責(zé)任一節(jié)無異議。
四、法院審理
原審法院認為，系爭工程由一冶集團公司承接，對外顯示一冶集團公司為總包單位。一冶集團公司稱系爭工程項目經(jīng)理并非劉乙，但未提供證據(jù)，而現(xiàn)有證據(jù)可以顯示劉乙為工程的項目經(jīng)理，工地企業(yè)負責(zé)人為一冶集團公司，而劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂合同，因此劉甲有權(quán)向一冶集團公司主張工程款。但在實際施工中，一冶上海分公司及一冶集團公司確認該工程由一冶集團公司交由一冶上海分公司施工，由于一冶上海分公司系一冶集團公司的分支機構(gòu)，而劉乙又向一冶上海分公司出具承諾書中顯示劉乙是以一冶上海分公司名義承接工程進行施工，因此可以確認工程實際為一冶上海分公司及一冶集團公司共同負責(zé)。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司承擔(dān)付款義務(wù)，與法無悖，可予支持。
關(guān)于工程款的`結(jié)算，劉乙為項目經(jīng)理，又向一冶上海分公司出具承諾書，且一冶上海分公司、一冶集團公司表示第三人可確定工程款，因此劉乙可代表上述兩公司確認工程款金額。劉乙與一冶上海分公司、一冶集團公司間就工程款進行了結(jié)算，一冶上海分公司、一冶集團公司總共支付的工程款不會超過該金額，實際施工人領(lǐng)取的款項也計算入劉乙應(yīng)得的款項，因此劉乙多結(jié)算給劉甲工程款有違常理。因此，劉甲應(yīng)得工程款為640萬元。至于一冶上海分公司、一冶集團公司與劉乙間的款項可另行處理。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司支付143萬元工程余款的訴訟請求，于法有據(jù)，予以支持。付款義務(wù)人逾期付款，理應(yīng)承擔(dān)利息損失。劉甲認為其承包的工程是在20xx年6月30日完工的，因此要求一冶上海分公司、一冶集團公司從次日起承擔(dān)未付款之義務(wù)。因劉甲和劉乙就雙方結(jié)算的工程款支付時間在分包合同中明確予以約定，因此劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司從20xx年7月1日承擔(dān)利息損失的主張，不予支持。系爭工程最后竣工驗收時間為20xx年11月28日，結(jié)合分包合同約定的付款時間，一冶上海分公司、一冶集團公司應(yīng)自20xx年12月29日開始承擔(dān)利息損失。原審法院據(jù)此判決：一冶上海分公司、一冶集團公司應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)支付劉甲工程款1，430，000元及利息損失（以本金1，430，000元為基數(shù)，按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算，從20xx年12月29日開始計算到實際支付之日止）。
二審法院認為，劉甲主張劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同，而一冶上海分公司與一冶集團公司主張涉案工程系由劉乙分包給劉甲，故一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關(guān)系是本案的主要爭議焦點。依據(jù)上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上記載，包括系爭工程在內(nèi)的五天實業(yè)公司相關(guān)工程的項目經(jīng)理為劉乙，雖一冶上海分公司、一冶集團公司對此予以否認，但作為行業(yè)管理網(wǎng)站，其發(fā)布的相關(guān)信息的準(zhǔn)確性通常應(yīng)得到認可，且一冶上海分公司曾在發(fā)送給五天實業(yè)公司的工程款支付確認函中記載劉乙的身份為項目部代表，故本院對劉甲關(guān)于劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同的主張予以采納，劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂的《工程分包合同》的效力應(yīng)及于一冶集團公司。（）一冶上海分公司作為一冶集團公司的分支機構(gòu)，實際負責(zé)系爭工程的施工管理并對外支付工程款，原審法院判決由一冶集團公司與一冶上海分公司就工程余款的支付承擔(dān)連帶責(zé)任并無不當(dāng)。就劉乙向一冶上海分公司出具的《承諾書》，因相關(guān)承諾只在劉乙與一冶上海分公司之間發(fā)生效力，并不能對外約束劉甲，故一冶上海分公司以此拒絕承擔(dān)工程余款的支付義務(wù)沒有依據(jù)。因一冶集團公司與一冶上海分公司未能舉證證明其已向劉甲付清全部工程款，亦未能明確已付款數(shù)額，故依據(jù)劉甲確認其收到的工程款數(shù)額，一冶集團公司與一冶上海分公司還應(yīng)向劉甲支付工程余款1，430，000元及相應(yīng)的利息。原審法院所作判決并無不當(dāng)，可予維持。對上訴人的上訴請求，本院不予支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引
《中華人民共和國民法通則》
第六十三條 公民、法人可以通過代理人實施民事法律行為。
代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以被代理人的名義實施民事法律行為。被代理人對代理人的代理行為，承擔(dān)民事責(zé)任。
依照法律規(guī)定或者按照雙方當(dāng)事人約定，應(yīng)當(dāng)由本人實施的民事法律行為，不得代理。
分包合同 篇9
用工方（甲方）：
勞務(wù)方（乙方）：
為了建立穩(wěn)定和諧的勞務(wù)關(guān)系，明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，本著自愿、平等、誠信的原則，經(jīng)協(xié)商訂立本合同：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工作內(nèi)容：
四、工程期限：
五、質(zhì)量要求：各分項達到設(shè)計及規(guī)范規(guī)定要求，整體質(zhì)量合格。如達不到要求所發(fā)生的處理費用及罰款由乙方負責(zé)。
六、承包方式：
七、承包價格：
八、付款方式：
自合同簽訂之日起，甲方向乙方支付材料預(yù)付款，為材料金額的_________，材料到現(xiàn)場后支付材料款至材料金額的_________，開始施工后電梯包裝工程按完成形象進度支付合同總額除支付材料款之外的，工程經(jīng)建設(shè)方、監(jiān)理方、甲方及相關(guān)部門驗收試運行合格簽字后，付至合同總額除材料款之外的工程款，留做質(zhì)保金，如無質(zhì)量問題，一年后付清。如有質(zhì)量問題乙方無條件維修，待驗收合格后一次性付清。
九、工程驗收和保修：
1、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知后積極組織驗收。
2、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。
十、乙方義務(wù)：
1、乙方人員進場前必須經(jīng)過施工安全教育，遵紀守法，遵守甲方的各種管理制度，簽訂本協(xié)議時，必須編制施工人員花名冊一式三分附后。乙方人員的安全問題由乙方負責(zé)。
2、乙方進場后應(yīng)及時辦理有關(guān)手續(xù)，費用自理。乙方進場后必須有各種工種的上崗證。
3、乙方代表及工種專業(yè)負責(zé)人必須在現(xiàn)場跟班作業(yè)，離開工地時應(yīng)及時請假，并另行安排人負責(zé)工作。
4、乙方應(yīng)根據(jù)甲方在工期、質(zhì)量、安全、文明施工的總體要求，組織勞動力，確保工程需要。
5、乙方必須保證人員在農(nóng)忙季節(jié)及特殊需要時正常施工，連續(xù)三天因施工人數(shù)不夠需導(dǎo)致不能正常施工，甲方有權(quán)解除合同。
6、乙方應(yīng)服從甲方現(xiàn)場管理人員的管理，聽從指揮，嚴格遵守現(xiàn)場各項管理制度，按照甲方的施工圖紙和技術(shù)交底施工，做到安全生產(chǎn)、文明施工。
7、乙方每完成一道施工工序需經(jīng)甲方驗收后方可進行下一道工序的施工，如驗收達不到質(zhì)量目標(biāo)的，應(yīng)無條件返工，返工損失由乙方自理，并賠償相關(guān)損失。
8、乙方負責(zé)施工過程中的腳手架，“三寶”、“四口”、“五臨邊”的防護工作和半成品、成品的保護工作，因保護不善而損失的，照價賠償或無條件返修。
9、乙方在施工中應(yīng)服從甲方對材料使用的管理，合理用料，不得浪費或故意損壞，否則依據(jù)規(guī)定進行處罰。
10、施工現(xiàn)場進場的材料由乙方負責(zé)裝卸，不再另行計費。
十一、其它約定：
�、僖曳讲坏檬褂�18歲以下的.未成年人及體病殘及“三無”人員進入施工現(xiàn)場，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)立既辭退，如乙方強行留用發(fā)生傷亡事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。本工程安全全部由乙方負責(zé)，一切安全事故由乙方負責(zé)，甲方不承擔(dān)任何費用和責(zé)任。
�、诖蟆⒅行凸脵C械設(shè)備，器具由甲方提供，費用由乙方負責(zé)。因乙方操作不當(dāng)損壞應(yīng)向甲方賠償損失，小型手動工具、用具由乙方根據(jù)本人的工種自行解決。
�、垡曳綉�(yīng)提前五天向甲方提供所需施工材料單，甲方要及時提供材料，如出現(xiàn)少料甲方應(yīng)及時協(xié)助乙方安排工作。
�、芤曳降膭诒Ｓ闷罚òò踩薄⒔^緣手套、安全帶等）由乙方自備、費用由乙方自理。
十二、違約責(zé)任：
1、因乙方違章作業(yè)造成人員傷亡事故，由乙方承擔(dān)，每發(fā)現(xiàn)一次事故隱患，對責(zé)任人處罰2000元罰款。
2、乙方應(yīng)在開工前根據(jù)工程內(nèi)容的工作量滿足工程所需人員，如耽誤工期，應(yīng)承擔(dān)按合同總造價5%/天的違約金賠償甲方，如甲方耽誤材料，工期順延，并按合同總造價5%/天的違約金賠償乙方。
十三、合同解除：
乙方有下列情況之一，甲方可以解除合同。
�、龠M場人員患有慢性或傳染病者。
�、谟型当I、打架等違法行為者。
�、蹏乐剡`反勞動紀律，不遵守操作規(guī)程或?qū)Ξa(chǎn)品未采取保護措施者。
④施工任務(wù)沒有按時完成時。對于解除合同應(yīng)提前7天通知對方。
十三、其它事項（細則）：
十四、合同爭議：出現(xiàn)爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方所在地的勞動部分仲裁。
十五、未盡事宜、雙方協(xié)商。
本合同正本、副本同等效力一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。此合同經(jīng)雙方簽字后具有法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【分包合同】相關(guān)文章：
分包的合同04-10
分包勞務(wù)合同04-07
安全分包合同03-18
建筑分包合同03-13
勞務(wù)分包合同03-29
鋼筋分包勞務(wù)合同03-29
工程分包合同03-26
安裝分包合同04-19
水暖分包合同04-06
分包工程合同04-14