實用的鋼材合同集錦八篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的鋼材合同8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

鋼材合同 篇1

　　甲方（買方）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方（賣方）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　甲方項目施工需要向乙方采購鋼材。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方本著平等互利的原則友好協(xié)商，達(dá)成以下合同條款：

　　一、合同標(biāo)的

　　1、產(chǎn)品品名：

　　2、規(guī)格型號：

　　3、數(shù)量：

　　4、單價：

　　二、包裝標(biāo)準(zhǔn)

　　應(yīng)當(dāng)能達(dá)到防壓壞、防潮的基本要求，或符合乙方提出的其他要求。

　　三、鋼材采購計劃、交貨地點

　　鋼材采購數(shù)量和規(guī)格以甲、乙雙方確認(rèn)的甲方采購計劃為準(zhǔn)。甲方每月______日之前以書面形式向乙方提供蓋有甲方公章的下月度需求計劃，具體分批次需求計劃須提前______天以書面形式報至乙方，雙方指定人員簽字確認(rèn)后生效。乙方按照雙方確認(rèn)的甲方采購計劃將鋼材送至項目所在地工地。乙方貨到工地后甲方應(yīng)隨時派人驗收（當(dāng)天應(yīng)完成驗收）。

　　四、運輸、裝卸及費用負(fù)擔(dān)

　　乙方負(fù)責(zé)送貨至甲方項目工地，所送鋼材的出庫吊裝費、運輸費均由乙方承擔(dān)，加入貨物單價一并結(jié)算。貨到工地卸車及其費用由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)，貨到工地后的一切風(fēng)險由甲方承擔(dān)。

　　五、鋼材的驗收標(biāo)準(zhǔn)與計量方式

　　線材、螺紋鋼、圓鋼采用磅計驗收，按過磅計量交貨，甲方可復(fù)磅，磅差在正負(fù)______%以內(nèi)（含______%），以乙方倉庫出庫計量為準(zhǔn)。超出______%，按甲方的磅重為準(zhǔn)。

　　六、結(jié)算價、結(jié)算方式及付款期限、付款方式

　　1、結(jié)算價：螺紋鋼、盤螺、線材以供貨當(dāng)天“我的'鋼鐵網(wǎng)”當(dāng)日市場螺紋鋼、盤螺、高線價格行情列表中對應(yīng)鋼廠及單價作為結(jié)算價。每逢星期______按前一日的結(jié)算單價執(zhí)行，星期______按后一日的結(jié)算單價執(zhí)行。遇單品缺貨或少貨，按備注欄中加價執(zhí)行。遇漲隨漲，遇跌隨跌。墊資利息從到貨當(dāng)日開始，按月息計算。

　　2、貨款的結(jié)算方式及付款期限、結(jié)算價格、逾期加價款。

　　結(jié)算方式及付款期限：

　�。�1）現(xiàn)款部分乙方貨到甲方工地驗收合格后，結(jié)算價格在______日內(nèi)支付乙方貨款。

　�。�2）墊資部分甲方須在______年______月______日辦理付款手續(xù)，在______天內(nèi)支付乙方全部貨款及墊資利息。

　�。�3）逾期加價款：逾期未能付清，除收取正常墊資利息外，按每天每噸______元加收，直至付清全部貨款為止。

　　（4）因乙方報給甲方的鋼材價格及交易價格未包含稅金，其稅金按甲、乙雙方交易額的______%由甲方承擔(dān)，在甲方付清乙方全部貨款并支付全部稅金后由乙方向甲方出具發(fā)票。

　　3、付款方式：甲方以______、______方式付款。

　　4、如甲方不能按合同約定如期向乙方支付貨款，乙方有權(quán)停止供貨，由此引起的一切責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　5、乙方為本項目鋼材的唯一供貨商，甲方不能以任何理由從其它渠道進(jìn)貨，否則乙方有權(quán)終止合同。

　　七、其它約定

　　1、如甲方工地停工，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)在乙方最后一次送鋼材之日起______天內(nèi)付清所有鋼材款（含墊資利息加價款）。

　　2、甲方計劃、簽收、對賬等，加蓋甲方印章或者該項目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可均有效。

　　八、本合同在履行過程中發(fā)生爭議或未盡事宜，雙方另行協(xié)商。協(xié)商不成時，均可向______方人民法院提請訴訟。

　　九、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，合同有效期至本項目主體完工且所有款項付清止。本合同一式______份，甲乙雙方各______份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：

　　簽訂地點：

　　_________年________月______日

　　乙方（簽字）：

　　簽訂地點：

　　_________年________月______日

鋼材合同 篇2

　　一、雙方當(dāng)事人

　　供方：(以下簡稱甲方)

　　需方：(以下簡稱乙方)

　　二、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量求進(jìn)行送樣檢測，檢測合格后方可投入使用。

　　三、交貨地點、方式：供貨方將材料運至XXXXX施工現(xiàn)場。

　　四、運輸方式及費用負(fù)擔(dān)：供方負(fù)責(zé)運輸，運輸費用含在材料單價中。

　　五、合理損耗及計算方式：貨到現(xiàn)場雙方清點計量。

　　六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議：以____市質(zhì)量檢測中心報告為驗收依據(jù)。

　　七、結(jié)算方式及期限：

　　第一批30不結(jié)算，

　　第二批30結(jié)算

　　第一批貨款，依次類推，主體完工后一個月內(nèi)結(jié)清余款。

　　八、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為合同附件：無。

　　九、違約責(zé)任：

　　1、供貨方提供不合格材料進(jìn)場，需方有權(quán)不收，退場費用由供方負(fù)責(zé);

　　2、供方按需方計劃數(shù)量供貨，如因供方材料延誤工期損失由供方負(fù)責(zé);

　　十、其它約定事項：

　　1、上述表中單價根據(jù)市場單價行情可作調(diào)整。

　　2、結(jié)算時提供貨款發(fā)票。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

鋼材合同 篇3

　　出賣人：濟南鼎拓商貿(mào)有限公司 合同編號：

　　買受人：山東晨曦石油化工有限公司 簽訂時間：**.4.12

　　第一條、貨物清單和價格 簽訂地點：山東莒縣

　　第二條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)保期：質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和需方要求。在鋼材合理壽命期內(nèi)出賣人終身承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任。若因質(zhì)量給買受人造成損失，由出賣人負(fù)責(zé)賠償。

　　第三條、交貨：1、交貨時間：20xx年 4月 10日前。2、交貨地點：買受人住所地倉庫，落地交貨。3、交貨方式：出賣人送貨，出賣人在交貨時應(yīng)同時提供當(dāng)批鋼材的材料質(zhì)量證明單、規(guī)格型號、發(fā)貨清單等質(zhì)量與數(shù)量證明文件。

　　第四條、包裝和運輸：妥善包裝，合理運輸方式，費用由出賣人承擔(dān)。標(biāo)的物的所有權(quán)及風(fēng)險自交付時轉(zhuǎn)移至買受人。

　　第五條、驗收：貨到后，買、賣雙方對貨物數(shù)量、()外觀進(jìn)行初步檢驗，質(zhì)量異議使用后提出；數(shù)量（重量）以買受人計量為準(zhǔn)。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，出賣人應(yīng) 24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場無償更換。

　　第六條、付款方式：貨到初驗合格，出賣人據(jù)買受人實際過磅重量開具全額增值稅發(fā)票，票到15日內(nèi)結(jié)算。

　　第七條、違約責(zé)任：出賣人違約應(yīng)向買受人支付合同總價款10%的違約金并另行賠償損失（包括但不限于直接損失和可得利益損失，鑒定費、律師費等費用）。

　　第八條、凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，協(xié)商不成時均向合同簽訂地有管轄權(quán)的.人民法院起訴。

　　第九條、其他約定：1、出賣人必須遵守國家廉政規(guī)定，禁止商業(yè)賄賂，否則，承擔(dān)違約責(zé)任，買74受人有權(quán)拒付貨款。2、組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：（1）工業(yè)品買賣合同（2）需方要求，（3）招標(biāo)資料，（4）經(jīng)雙方認(rèn)可的資料、合同附表等。（1）-（4）項所列文件內(nèi)容如有歧義，以本合同為準(zhǔn)；但國家規(guī)定和雙方約定更有利于買受人的，從規(guī)定和約定。3、合同總價含運雜費、17%增值稅、售后服務(wù)等全部費用。4、買受人為該合同支付給出賣人的任一款項具有獨立性，出賣人不得因與買受人其他合同關(guān)系產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)而主張抵消或沖抵。

　　第十條、本合同自雙方蓋章時生效（傳真件有效，以買受人確認(rèn)為準(zhǔn)）。

　　出賣人：（蓋章）濟南鼎拓商貿(mào)有限公司

　　法定或授權(quán)代表：

　　地址：電話：

　　傳真：

　　開戶行：

　　賬號：

　　郵箱：

　　買受人：（蓋章）山東***化工有限公司

　　法定或授權(quán)代表（簽名）：

　　地址：**********

　　電話：***********

　　傳真：*********

　　開戶行：

　　賬號：

　　郵箱：

　　房屋買賣合同車位買賣合同二手房買賣合同書

鋼材合同 篇4

　　甲方（賣方）：

　　乙方（買方）：

　　合同履行地：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、互利、互惠的原則，就乙方向甲方采購鋼材事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、金額等

　　以上價格為不開票價格。如乙方要求開票，單價每噸另加元。甲方結(jié)算時憑收據(jù)辦理結(jié)算

　　二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：甲方所供鋼材必須符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并隨貨出具當(dāng)批次貨物的質(zhì)量保證書（料牌、檢驗合格證等）。

　　三、鋼材的計量方式：線材按實際重量計算；螺紋檢尺，按國家標(biāo)準(zhǔn)理算。

　　四、交貨時間：于20年月日24點前送到 。

　　五、交貨地點、方式：由甲方送到乙方指定地點，運輸、裝卸等相關(guān)費用均由甲方承擔(dān)。

　　六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法：甲方按規(guī)定時間將貨物送到乙方指定地點后，乙方應(yīng)在甲方送達(dá)鋼

　　材之日起48小時內(nèi)（法定節(jié)假日除外）取樣送達(dá)當(dāng)?shù)胤ǘ�檢測部門進(jìn)行國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢測。如鋼材經(jīng)檢測為不合格，甲方應(yīng)及時將該批鋼材退回并于24小時內(nèi)及時供應(yīng)合格產(chǎn)品，由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔(dān)。

　　七、結(jié)算及付款方式：

　　1、按乙方指定收貨人簽字的收料單作為結(jié)算依據(jù)。乙方指定負(fù)責(zé)人為，收料員：

　　2、付款方式：經(jīng)檢測驗收合格后一周內(nèi)付清全部貨款。

　　八、違約責(zé)任：

　　1、因甲方所提供鋼材不合格，并且沒有及時予以更換的，每逾期一日，甲方應(yīng)向乙方支付該批不合格鋼材相應(yīng)貨款千分之三的`違約金。

　　2、乙方未按合同約定付款的，甲方有權(quán)中止合同，并開始按所欠款項每日千分之三向乙方收取違約金。

　　九、糾紛解決方式：

　　若合同發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向合同履行地人民法院起訴。

　　十、其他約定事項：

　　無

　　十一、本合同一式肆份，甲方持一份、乙方持叁份，經(jīng)雙方簽字蓋章即生效。

　　甲方單位（章） 乙方單位（章）

　　甲方委托代理人：乙方委托代理人：

　　代理人身份證號碼： 代理人身份證號碼：

　　電話： 電話：

　　甲方單位開戶行：乙方單位開戶行：

　　賬號： 賬號：

　　年月日年月日

鋼材合同 篇5

　　合同編號：

　　甲方(賣方)：

　　甲方法定代表人：

　　甲方委托代理人：

　　乙方(買方)：

　　乙方法定代表人：

　　乙方委托代理人：

　　合同履行地：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、互利、互惠的原則，就乙方向甲方采購鋼材事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、乙方工程的地點及名稱：____________________________________________________________。

　　二、乙方因工程需要，自(公歷)______年______月____日至________年____月____日止，不定時、多批次向甲方采購鋼材，總需貨量約________噸。

　　三、乙方工程日期：自(公歷)____年____月____日起至____年____月____日完工。

　　四、交易方式：

　　1.在本合同有效期內(nèi)，乙方指定________作為乙方代表，可以口頭或書面形式向甲方訂貨，有權(quán)簽收甲方的供貨單，乙方對該代表的一切行為均予以認(rèn)可。除該代表外，乙方其他人員除有書面特別授權(quán)外，無權(quán)行使本合同項下乙方之權(quán)利;

　　2.在合同有效期內(nèi)，乙方代表可以用電話、訂貨單等形式通知甲方所需采購鋼材的具體品名、規(guī)格、數(shù)量等，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方的要貨通知在五天之內(nèi)將乙方所需之鋼材送達(dá)雙方指定地點，如有特殊原因無法及時送達(dá)的，甲方應(yīng)及時通知乙方;

　　3.乙方在甲方的鋼材送達(dá)之后，應(yīng)當(dāng)場予以清點數(shù)量，核對規(guī)格、品名、價格等，核實、確認(rèn)后在甲方的送貨單或者供貨單上簽名，該送貨單或供貨單作為甲乙雙方結(jié)算的憑證;

　　4.前兩個月甲方的送貨量只限定在____噸—____噸之間;此后每個月乙方需甲方的送貨量累計都不得超過____噸，并不得少于____噸;超出部分甲方可不予送貨。

　　五、鋼材的`計量方式：除線材按實際重量計算外，按國家標(biāo)準(zhǔn)理算。

　　六、鋼材的價格：按送貨當(dāng)本優(yōu)質(zhì)鋼價每噸加____元。

　　七、交貨(提貨)地點、方式：每批鋼材的交貨地點為昆山市東澳鋼材現(xiàn)貨市場，由甲方代辦托運至合同約定的工程地點。

　　八、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：甲方所供鋼材必須符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并隨貨出具當(dāng)批次貨物的質(zhì)量保證書。

　　九、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法;乙方應(yīng)于甲方送達(dá)鋼材之日起48小時內(nèi)(法定節(jié)假日除外)取樣送達(dá)當(dāng)?shù)胤ǘ�檢測部門進(jìn)行國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢測，檢測合格后方可使用。未經(jīng)檢測乙方投入使用的，甲方對此概不負(fù)責(zé)。如鋼材經(jīng)檢測為不合格，乙方應(yīng)當(dāng)在收到檢測報告后24小時內(nèi)書面通知甲方，甲方應(yīng)于收到乙方通知后及時將該批鋼材退回并于48小時內(nèi)(法定節(jié)假日除外)及時供應(yīng)合格產(chǎn)品，由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔(dān)。

　　十、結(jié)算及付款方式

　　1.基于乙方需貨量大、工程周期長，加上甲方同意對此800噸款項乙方可于合同終止前最后六個月(即：________年____月____日起至________年____月____日)內(nèi)予以結(jié)清，乙方同意給予甲方每個月________元補償，此項補償款乙方應(yīng)于每月結(jié)款日(即：每月____日)同貨款一同結(jié)算;

　　2.對于甲方最初兩個月(即____年____月與____年____月)所送鋼材之貨款，除甲方同意給予乙方延期結(jié)款的800噸貨款外，乙方應(yīng)于送貨之日起兩個月內(nèi)予以結(jié)清其余貨款;

　　3.若每個約定結(jié)算月乙方需甲方送貨量超過第四條第四款之約定，并甲方予以送貨的，乙方應(yīng)予該貨物送達(dá)之日起____日內(nèi)，對超出部分之貨款用現(xiàn)金結(jié)算;

　　4.付款方式：________________________________________________________________________________ 。

　　十一、違約責(zé)任

　　1.若乙方未對前述第十條第一款之補償金及甲方在合同之初所送之鋼材貨款(除乙方可延期結(jié)款的800噸鋼材貨款外)未在送貨之日起兩個月內(nèi)予以結(jié)清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按總貨款(含可延期之800噸貨款及前述第十條第一款之補償金)每日千分之三計算逾期違約金;

　　2.在合同履行期內(nèi)，若乙方更換供應(yīng)商，應(yīng)提前15日通知甲方，并于通知到達(dá)甲方之日起五日內(nèi)向甲方付清所有貨款，否則，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付所欠款項千分之三的違約金;

　　3.因甲方所提供鋼材不合格，并且沒有及時予以更換的，每逾期一日，甲方應(yīng)向乙方支付該批不合格鋼材相應(yīng)貨款千分之三的違約金;

　　4.乙方未按合同約定付款的，甲方有權(quán)中止合同，并開始按所欠款項每日千分之三向乙方收取違約金，待乙方結(jié)清相應(yīng)貨款后，合同繼續(xù)履行;若乙方逾期付款達(dá)_____日，甲方有權(quán)單方終止合同，并于終止合同之日起五日內(nèi)，予以結(jié)清所有款項。若逾期，則乙方應(yīng)按所欠總款項每日千分之三向甲方支付逾期違約金;

　　5.因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行的，雙方可終止合同。乙方應(yīng)于合同終止之日

鋼材合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約地點：

　　簽約時間：

　　甲，乙雙方本著互惠互利的原則，經(jīng)平等協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、材料價額

　　品名規(guī)格數(shù)量計量單位單價金額(元)備注

　　總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分

　　二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：鋼材規(guī)格執(zhí)行國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。由乙方按批向甲方交送鋼材出廠質(zhì)量通知單。甲方憑單驗質(zhì)。

　　三、鋼材合格率達(dá)到國家規(guī)范要求。

　　四、交貨方式，地點和運雜費負(fù)擔(dān)：甲方組織運輸工具到乙方倉庫提貨，運費，上，下車費等均由甲方自理，乙方憑合同和甲方收貨人出據(jù)的證明發(fā)貨。乙方墊付的款項，隨同鋼材價款一并結(jié)算。

　　五、甲乙雙方必須按如下期限提(供)貨：

　　____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。

　　____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。

　　____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。

　　____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。

　　甲方逾期提(收)貨的。乙方有權(quán)處理該貨，并不免除甲方責(zé)任。

　　六、付款辦法和期限：

　　1.甲方在____年____月____日前付定金________元;

　　2.采取先匯款后結(jié)算方式：甲方按購鋼材總金額分期先匯款。

　　____年____月____日前電匯________元;____年____月____日前電匯________元;

　　____年____月____日前電匯________元;____年____月____日前電匯________元。

　　3.采取托收承付方式：按《中國人民銀行結(jié)算辦法》第八條第一，二，三，五，六，七，八項規(guī)定執(zhí)行。乙方每月____日～____日憑實發(fā)鋼材開具銷售發(fā)票向甲方開戶銀行辦理托收。

　　七，違約責(zé)任：

　　甲方責(zé)任：1.中途退貨或違約拒收的，償付退(或拒收)貨部分貨款總值____%的違約金。逾期提貨的，每天償付逾期提貨部分貨款總值____%的違約金，并承擔(dān)乙方實際支付的.代管費用。2.逾期付款的。每天償付逾期付款總額____ %的違約金。

　　乙方責(zé)任：1.不能交貨的，償付不能交貨部分貨款總值5%的違約金;逾期交貨的，按逾期交貨部分貨款總值計算，每天償付____ %的違約金。

　　2.所交鋼材質(zhì)量，規(guī)格不符合同規(guī)定，除自費負(fù)責(zé)處理外，還要賠償實際經(jīng)濟損失。

　　八、本合同一式____份。經(jīng)法定代表人簽字后生效。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　需貨方 (簡稱甲方)

　　供貨方 (簡稱乙方)

鋼材合同 篇7

　　一、兩邊當(dāng)事人

　　供方：（以下簡稱甲方）

　　需方：（以下簡稱乙方）

　　二、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、類型、廠家、數(shù)量、金額、供貨時刻及數(shù)量求進(jìn)行送樣檢測，檢測合格后方可投入運用。

　　三、交貨地址、辦法：供貨方將資料運至江暉景苑1#樓施工現(xiàn)場。

　　四、運送辦法及費用擔(dān)負(fù)：供方擔(dān)任運送，運送費用含在資料單價中。

　　五、合理損耗及核算辦法：貨到現(xiàn)場兩邊清點計量。

　　六、檢驗規(guī)范、辦法及提出貳言：以宜昌市質(zhì)量檢測中心陳述為檢驗依據(jù)。

　　七、結(jié)算辦法及期限：榜首批30T不結(jié)算，第二批30T結(jié)算榜首批貨款，順次類推，主體完工后一個月內(nèi)結(jié)清余款。

　　八、如需供給擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為合同附件：無。

　　九、違約職責(zé)：

　　1、供貨方供給不合格資料出場，需方有權(quán)不收，離場費用由供方擔(dān)任；

　　2、供方按需方方案數(shù)量供貨，如因供方資料延誤工期丟失由供方擔(dān)任；

　　十、其它約好事項：

　　1、上述表中單價依據(jù)商場單價行情可作調(diào)整。

　　2、結(jié)算時供給貨款發(fā)票。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

鋼材合同 篇8

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設(shè)工程，其工地負(fù)責(zé)人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，Z某和C某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準(zhǔn)上浮每噸150元作為成交價，又約定以送貨單確定的單價和總金額為結(jié)算依據(jù)，也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計貨款金額為520萬余元。被告通過Z某、C某陸續(xù)付款計360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協(xié)商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復(fù)。此時適逢金融危機，原告經(jīng)受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。

　　我們接受委托后，經(jīng)周密調(diào)查，掌握Z某被告的工程項目經(jīng)理、C某為被告該項目工程的內(nèi)部承包人，原告有理由相信他們有權(quán)代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應(yīng)為被告公司，同Z某和C某以個人身份自愿對被告貨款承擔(dān)共同付款責(zé)任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴Z某、C某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務(wù)承擔(dān)共同清償責(zé)任，同時向法院申請訴訟保全，全額凍結(jié)了被告公司的銀行賬戶，保證了債權(quán)的`實現(xiàn)。

　　訴訟中，被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質(zhì)量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。

　　因雙方考慮各自在本案中是法律風(fēng)險，我方在保障根本利益得到順利實現(xiàn)的前提下愿與對方和解，經(jīng)法院主持調(diào)解，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，被告公司于和解當(dāng)日支付145萬元貨款。

　　因訴訟目的已經(jīng)實現(xiàn)，我方遂申請撤訴。

【鋼材合同】相關(guān)文章：

鋼材的合同02-21

鋼材購銷合同06-27

鋼材加工合同03-07

鋼材運輸合同04-05

鋼材供應(yīng)合同02-26

鋼材購貨合同04-03

鋼材供應(yīng)合同06-02

鋼材購買合同02-16

鋼材供貨合同03-19

供應(yīng)鋼材合同03-09