- 裝飾合同 推薦度:
- 家庭裝飾合同 推薦度:
- 裝飾工程合同 推薦度:
- 裝飾維修合同 推薦度:
- 裝飾合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
裝飾合同錦集九篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng),人們愈發(fā)重視合同,人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編收集整理的裝飾合同9篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
裝飾合同 篇1
甲方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及國(guó)家建設(shè)部、廣東省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積平方米。
二、工程裝修內(nèi)容
XXXX廠房裝修工程
三、工程造價(jià)
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);
工程造價(jià)為:¥元。(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn),工程量竣工后以審計(jì)為準(zhǔn))
四、工程期限
工程開工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、質(zhì)量要求
按國(guó)家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無(wú)償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的. %
2、工程進(jìn)展一半時(shí),甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的 %
3、工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的 %
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金在一年內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以“現(xiàn)場(chǎng)簽證形式”由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)
3、工程量發(fā)生變化時(shí),按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級(jí)主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:
。ㄉw公章)
法人代表:
委托代理人:
乙方:
。ㄉw公章)
法人代表:
委托代理人:
年 月 日
裝飾合同 篇2
發(fā)包方:(簡(jiǎn)稱甲方):
承包方:(簡(jiǎn)稱乙方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國(guó)家工商行政管理局、建設(shè)部頒發(fā)的《建筑工程施工合同示范文本》(xxXX),就本工程裝修有關(guān)事項(xiàng),經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、建筑面積:
4、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
5、承包方式:
6、結(jié)算方式:
第二條 工 期
1、總施工工期:
2、開工日期: 年 月 日
3、竣工日期:開工后第 天即 年 月 日(竣工日期不包括政府部門驗(yàn)收日期,工程竣工時(shí),乙方發(fā)出書面竣工報(bào)告書)
第三條 工程價(jià)款及付款方式
本工程合同價(jià)款為人民幣:大寫:
付款時(shí)間付款比例付款金額(RMB:元)竣工驗(yàn)收合格后五日內(nèi) 第四條 工程質(zhì)量要求
乙方施工嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范進(jìn)行,施工滿足設(shè)計(jì)要求,質(zhì)量達(dá)到《建筑裝飾工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
第五條 雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方權(quán)利義務(wù):
(1)協(xié)調(diào)物業(yè)部門騰空房屋,提供施工所需的水、電等,并說(shuō)明注意事項(xiàng)。配合辦理施工報(bào)批相關(guān)手續(xù)。
(2)本合同簽定起三日內(nèi),甲方完成施工圖紙,并提供兩套圖紙(用于甲方及物業(yè)),工程竣工七日內(nèi)乙方提供一套竣工圖紙。
(3)負(fù)責(zé)召集施工單位參加每周例會(huì),對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,施工過程中,如需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)協(xié)助施工單位到物業(yè)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
(4)交納應(yīng)負(fù)擔(dān)的相關(guān)費(fèi)用,并按時(shí)支付裝修施工款項(xiàng)。
(5)辦理收樓手續(xù),組織工程竣工驗(yàn)收工作及做好結(jié)算工作。
(6)在施工過程中,如遇增減裝修項(xiàng)目,必須由甲方代表同意并出具甲方簽字的備份文件,乙方才可以進(jìn)行增減項(xiàng)目的施工。如乙方在未征得甲方書面同意的情況下,擅自增減裝修項(xiàng)目,則甲方不支付相應(yīng)費(fèi)用。備忘文件一式兩份,甲乙雙方各留一份。
2、乙方權(quán)利義務(wù)
(1)提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照及施工資質(zhì)復(fù)印件給甲方備查。
(2)按照施工總進(jìn)度計(jì)劃及施工組織方案,精心施工,保證工期,保證工程質(zhì)量,合理安排施工,按時(shí)完工。
(3)所用材料、設(shè)備、均須符合設(shè)計(jì)要求,必須是合格環(huán)保產(chǎn)品,經(jīng)甲方監(jiān)理核定后方可施工。
(4)遵守有關(guān)部門規(guī)定,文明施工,保證在施工過程中不在施工場(chǎng)地周圍亂放建材及廢物,保證施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔符合有關(guān)部門規(guī)定,并保證在工程竣工后負(fù)責(zé)清理。
(5)服從甲方及有關(guān)部門的管理。
(6)施工過程中未經(jīng)甲方同意或物業(yè)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
(7)參加工程竣工驗(yàn)收工作及做好結(jié)算。
(8)工程竣工未移交甲方前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
(9)協(xié)調(diào)其他分包商的工程施工管理工作。
第六條 工期提前或延誤
工期延誤 以下原因造成竣工工期延誤,經(jīng)甲方代表確認(rèn)后,工期才可相應(yīng)順延:
1) 甲方要求的設(shè)計(jì)及工程量變更:
2) 非乙方原因,一周內(nèi)累計(jì)停水、停電八小時(shí)以上的':
3) 不可抗力,是指戰(zhàn)爭(zhēng)和自然災(zāi)害:
4) 甲方不按合同規(guī)定支付工程款而影響施工進(jìn)度:
5) 甲方分包的工程,拖延了施工進(jìn)度:
6) 因大廈自身管理造成乙方施工工期延誤:
除上述原因外,因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(驗(yàn)收不合格視為逾期竣工)的,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期每延誤一天,乙方應(yīng)付違約金人民幣200元,但總額不超過工程款總價(jià)的3%。
工期提前 若甲方要求提前工期,乙方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟(jì)支出,則每提前竣工一天,甲方應(yīng)支付乙方的獎(jiǎng)勵(lì)金額人民幣200元,但總額不超過工程款總價(jià)的3%。
第七條 合同價(jià)款的調(diào)整
在施工過程中,因甲方要求增(改)項(xiàng)目造成的成本增減,經(jīng)雙方協(xié)商一致同意可以做相應(yīng)調(diào)整。工程量按實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn),工程變更以雙方簽字的協(xié)議為準(zhǔn)。
第八條 保修及范圍
1、自本工程完工驗(yàn)收合格之日起,一年內(nèi)為保修期限。期滿后負(fù)責(zé)終身維修。
2、保修范圍:在保修期內(nèi),屬乙方施工范圍的工程項(xiàng)目,因施工質(zhì)量問題造成的,乙方負(fù)責(zé)24小時(shí)內(nèi)免費(fèi)維修,若甲方使用不當(dāng)造成的,乙方只收取材料及人工成本費(fèi)用。低值易耗品不在保修范圍之內(nèi),如燈泡、日光燈等。
第九條 爭(zhēng) 議
甲、乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可以通過協(xié)商或者申請(qǐng)施工合同管理機(jī)構(gòu)會(huì)同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的,可以采取下列一種方式解決:
第一種爭(zhēng)議解決方式:向 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
第二種爭(zhēng)議解決方式:向 甲、乙雙方注冊(cè)地的任何
一方人民法院起訴。
雙方約定按第 種爭(zhēng)議解決方式解決。
第十條 違 約
甲方或乙方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項(xiàng)義務(wù)及發(fā)生使合同無(wú)法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括支付違約金,賠償因其違約給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無(wú)法履行,違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
第十一條 合同份數(shù)及有效期
本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存一份;本合同自訂立之日起生效.
第十二條 附 件
1:施工圖紙
2:裝修預(yù)算書
3:甲、乙雙方簽字蓋章的備忘錄等相關(guān)文件
發(fā)包方 (章)
電 話:
開戶銀行:
帳 號(hào):
承包方 (章)
電 話:
開戶銀行:
帳 號(hào):
簽訂日期
裝飾合同 篇3
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》和其他有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,特就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成以下協(xié)議,以便共同遵守:
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程內(nèi)容:施工圖范圍內(nèi),詳見施工預(yù)算單
4、總造價(jià):
5、承包方式:乙方包清工,甲方提供所有工程材料
6、開工日期:
7、竣工日期:
第二條工地代表
1、甲方:
2、乙方:
第三條甲方工作
1、清理施工場(chǎng)地,為乙方創(chuàng)造入場(chǎng)開工條件。
2、為乙方提供水、電和必要的生活幫助。
3、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,
4、甲方保證材料的及時(shí)供應(yīng),不得出現(xiàn)材料供應(yīng)不及時(shí),影響乙方施工,如出現(xiàn)材料短缺影響的工期與誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
5、甲方負(fù)責(zé)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)方案的確定與會(huì)審,如有施工變更甲方應(yīng)提前三天通知乙方,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證。
6、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)不同工種班組之間的協(xié)調(diào)。保證其他班組的施工不得影響到乙方的正常施工。
7、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的外部施工環(huán)境,確保乙方施工不受周圍其它因素的干擾(包括各級(jí)行政管理部門)。
第四條乙方工作
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范和防火規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程任務(wù)。
2、嚴(yán)格依據(jù)圖紙進(jìn)行施工,不得隨意更改施工方案
3、施工期間,對(duì)甲方原不動(dòng)結(jié)構(gòu)和陳設(shè)予以保護(hù)。
4、保證各工種之間合理有序的安排施工,不得影響到其他施工班組的`正常施工。
5、因拖欠民工工資引起的后果,由乙方負(fù)責(zé)。
第五條本工程由甲方采購(gòu)的各類材料設(shè)備,應(yīng)為符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,如由于材料質(zhì)量原因造成的后果有甲方負(fù)責(zé)。
第六條乙方應(yīng)按雙方認(rèn)可的形象方案和工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容清單組織施工。如甲方提出設(shè)計(jì)變更或增減工程項(xiàng)目時(shí),必須提前與乙方代表聯(lián)系,進(jìn)行項(xiàng)目變更。變更單由甲方作為增減工程造價(jià)和結(jié)算的依據(jù)。項(xiàng)目若無(wú)變更,工程總造價(jià)以本合同所簽價(jià)款為終最結(jié)算價(jià)
第七條工程竣工驗(yàn)收
1、未經(jīng)交工驗(yàn)收,而由甲方單方面使用者,視為交工驗(yàn)收合格。
2、工程交工后由于施工工藝造成的返修,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。由于材料原因造成的返修或因在使用中人為或不可抗拒因素造成的返修,費(fèi)用均由甲方負(fù)責(zé)。
第八條付款方式
第九條違約責(zé)任
1、甲方不按合同約定時(shí)間付款,每逾期一天,向乙方支付合同總金額千分之一的違約金。
2、由于乙方原因而延誤工期,每逾期一天,向甲方支付合同總金額千分之一的違約金。
第十條因工程施工而產(chǎn)生的垃圾由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)至一樓,由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)并負(fù)責(zé)處理。
第十一條合同爭(zhēng)議解決方式
如對(duì)工程質(zhì)量或工程造價(jià)雙方發(fā)生爭(zhēng)議,可協(xié)商解決。如協(xié)商不成,工程質(zhì)量爭(zhēng)議可申請(qǐng)工程質(zhì)量監(jiān)理部門或裝飾裝修行業(yè)管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定。工程造價(jià)爭(zhēng)議可申請(qǐng)審計(jì)部門審計(jì)結(jié)論還可通過法律渠道解決。
第十二條補(bǔ)充條款:
第十三條簽字蓋章
第十四條合同份數(shù)
本合同一式二份,;甲、乙雙方各執(zhí)一份
第十五條本合同經(jīng)雙方各自簽字并加蓋單位印章后生效。合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇4
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,同時(shí)結(jié)合本工程具體情況,本著“公平自愿、誠(chéng)實(shí)信用”的原則,就下列問題達(dá)成一致。
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
第二條:工程內(nèi)容和承包范圍
1、工程內(nèi)容:
2、承包范圍:
3、乙方報(bào)價(jià)及承包內(nèi)容依據(jù)甲方確認(rèn)的施工圖進(jìn)行編制,除雙方約定的內(nèi)容外,施工圖紙中顯示的內(nèi)容都應(yīng)包括在施工內(nèi)容中。
4、其它補(bǔ)充:
第三條:合同總金額
合同總價(jià)為¥元(大寫:)。
第四條:工程款支付
1、雙方商定該項(xiàng)工程質(zhì)量保證金為元。
2、在辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)后,甲方根據(jù)審核的.竣工決算,支付剩余工程款。
3、質(zhì)量保證金應(yīng)在保修期滿3日內(nèi)無(wú)息退還。
第五條:工期
。ㄒ唬┖贤偣て谔,自年月日至年月日,每延期一天罰款元。
。ǘ╅_工日期:在甲方第一批材料到位后,且現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件(空調(diào)、消防等其它工種已基本完工),以雙方簽訂的開工單為準(zhǔn)。
。ㄈ┛⒐と掌冢嚎⒐を(yàn)收(移交)證書明確的竣工日期為準(zhǔn)。
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
第七條:下列文件為本合同文件的組成部分,并具有合同的法律效力;
1.合同協(xié)議書(包括補(bǔ)充文件);
2.預(yù)算書及說(shuō)明;
3.澄清函以及答復(fù)、補(bǔ)遺;
4.合同條款;
5.技術(shù)條款;
6.經(jīng)雙方確認(rèn)進(jìn)入合同的其他文件;
7.甲方(或乙方)提供的施工圖及說(shuō)明書等;
8.在合同履行過程中,雙方簽定的變更文件等。上述文件有矛盾時(shí),以簽字時(shí)間后者為準(zhǔn),同時(shí)簽字的以排前者為準(zhǔn)。
第八條:本合同中的有關(guān)詞語(yǔ)含義與第二部分“專用條款”中分別賦予它們的定義相同;
第九條:甲方保證按合同文件規(guī)定向乙方付款,并承擔(dān)合同文件規(guī)定的甲方的全部責(zé)任和義務(wù)。
第十條:乙方保證按合同文件的規(guī)定,承擔(dān)合同文件規(guī)定的乙方全部責(zé)任和義務(wù),并負(fù)責(zé)按照合同文件規(guī)定遞交檢查驗(yàn)收等相關(guān)資料,并積極配合設(shè)計(jì)方竣工圖的匯制工作。
第十一條:合同執(zhí)行過程中因設(shè)計(jì)缺陷及第三方原因引發(fā)的損失應(yīng)由相關(guān)責(zé)任方承擔(dān),與乙方無(wú)關(guān)。
第十二條:本合同書經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
第十三條:乙方在收到該工程預(yù)付款后,組織相關(guān)人員進(jìn)場(chǎng)作開工準(zhǔn)備工作。
第十四條:本合同書一式二份,甲、乙雙方各持一份。
第十五條:本合同書在全部合同項(xiàng)目質(zhì)量保證期滿,甲方全部返還乙方的合同質(zhì)量保證金后自然失效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇5
甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)中華人民共和國(guó)建設(shè)部《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》十項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方就綠色環(huán)保裝修問題,達(dá)成如下協(xié)議:中顧法律網(wǎng)南昌律師為您提供免費(fèi)法律咨詢。
1、乙方保證工程實(shí)行環(huán)保設(shè)計(jì)、采用環(huán)保材料、進(jìn)行環(huán)保施工、裝修后室內(nèi)空氣質(zhì)量達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
2、可檢測(cè)工程(符合本合同4.1及4.2款的要求)驗(yàn)收后,甲方如果認(rèn)為有必要對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè),可以委托下列具有國(guó)家資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行空氣質(zhì)量檢測(cè),檢測(cè)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
國(guó)家建筑材料檢測(cè)中心-室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)總站
地址:_________
電話:_________
3、室內(nèi)環(huán)境空氣檢測(cè)項(xiàng)目為"甲醛"、"苯"、"tvoc"三項(xiàng),檢測(cè)數(shù)據(jù)以本合同列出的,上述具有國(guó)家資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的《環(huán)境檢測(cè)報(bào)告》為準(zhǔn)。
4、甲方同意在室內(nèi)空氣進(jìn)行檢測(cè)時(shí),必須符合以下條件,否則檢測(cè)結(jié)果無(wú)效,室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。
4.1 檢測(cè)須在未搬入家具,未配置木地板、櫥柜等項(xiàng)目的情況下進(jìn)行;室內(nèi)所有對(duì)環(huán)境能產(chǎn)生影響的材料(如板材,涂料等)均須為乙方報(bào)價(jià)明細(xì)上和增減項(xiàng)單上的項(xiàng)目,且為乙方提供。
4.2 如果有非乙方施工項(xiàng)目,或有未與乙方書面約定(指合同或變更單)而進(jìn)行施工的項(xiàng)目(包括數(shù)量增加而未有書面約定的),檢測(cè)結(jié)果無(wú)效。
4.3 檢測(cè)時(shí)間應(yīng)在可檢測(cè)工程完工驗(yàn)收_________天(不算做工程延期)之后進(jìn)行,在此期間,室內(nèi)必須每天24小時(shí)通風(fēng)換氣,地漏和下水管須用遮蓋物封閉。
4.4 檢測(cè)由乙方專職人員(非施工人員)、檢測(cè)中心專業(yè)人員、客戶三方同時(shí)在場(chǎng)的情況下進(jìn)行,唯此情況下進(jìn)行的檢測(cè)視為有效。
4.5 符合本合同列出的,具有國(guó)家資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所要求的室內(nèi)、室外空氣條件、溫度等其他必要條件。
5、由于裝修引起室內(nèi)空氣不合格的主要原因是使用了環(huán)保不合格的材料,因此如果室內(nèi)空氣經(jīng)檢驗(yàn)不合格,則首先要在使用材料上尋找原因。甲、乙雙方首先共同查找在檢工程中的材料,如果發(fā)現(xiàn)有本合同4.1及4.2條款的情況或行為,室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。如沒有發(fā)現(xiàn)本合同4.1及4.2條款的情況或行為,裝飾所用材料全部為乙方承諾使用并提供的材料,責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
6、室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的.原因除裝修污染外,還有建筑主體、家具等污染,對(duì)裝飾裝修以外的污染,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
7、由于乙方原因?qū)е率覂?nèi)空氣不合格,乙方按下列步驟解決:
7.1 進(jìn)行綜合治理,治理期限為一個(gè)月,治理造成的延期交付視同工程延期,乙方每日按合同造價(jià)的3‰承擔(dān)違約金。檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具檢測(cè)報(bào)告之前的時(shí)間(以檢測(cè)報(bào)告上標(biāo)明的出具時(shí)間為準(zhǔn)),不算做工程延期。
7.2 治理結(jié)束后,經(jīng)檢測(cè)室內(nèi)空氣仍不達(dá)標(biāo)的,乙方為甲方辦理退單,并退還甲方已交全部施工款。
7.3 乙方退還甲方已交全部施工款后,本合同自動(dòng)終止,乙方不再負(fù)有其他責(zé)任。
8、由于室內(nèi)空氣中有害物質(zhì)含量會(huì)因揮發(fā)越來(lái)越少,因此空氣質(zhì)量不存在保質(zhì)期。
9、本合同必須與施工合同同時(shí)簽定方可有效。乙方擁有對(duì)本合同的最終解釋權(quán)。
10、本合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字):_________ 乙方(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
裝飾合同 篇6
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
合同編號(hào):
北京市工商行政管理局監(jiān)制
20xx年三月修訂
使用說(shuō)明
1、本市行政區(qū)域內(nèi)的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時(shí)止。
2、工程承包方(乙方),應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書。
3、甲、乙雙方當(dāng)事人直接簽訂此合同的,應(yīng)當(dāng)一式兩份,合同雙方各執(zhí)一份;凡在本市各市場(chǎng)內(nèi)簽訂此合同的,應(yīng)當(dāng)一式三份(甲、乙雙方及市場(chǎng)主辦單位各執(zhí)一份)。
4、開工:雙方通過設(shè)計(jì)方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)開始運(yùn)作視為開工。
5、竣工:合同約定的工程內(nèi)容(含室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè))全部完成,經(jīng)承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗(yàn)收合格視為竣工。
6、驗(yàn)收合格:承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗(yàn)收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗(yàn)收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的,均視為驗(yàn)收合格。
7、工期順延:是指非因乙方的責(zé)任導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響后,工程期限予以相應(yīng)延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
粘貼印花稅票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
委托代理人(姓名):民族:
住所:身份證號(hào):
聯(lián)系電話:手機(jī)號(hào):
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):
住所:
法定代表人:聯(lián)系電話:
委托代理人:聯(lián)系電話:
建筑資質(zhì)等級(jí)證書號(hào):
本工程設(shè)計(jì)人:聯(lián)系電話:
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1·1工程地點(diǎn):
1·2工程裝飾裝修面積:
1·3工程戶型:
1·4工程內(nèi)容及做法(見報(bào)價(jià)單和圖紙);
1·5工程承包,采取下列第種方式:
。1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
。2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1·6工程期限日(以實(shí)際工作日計(jì)算);
開工日期年月日;
竣工日期年月日。
1·7工程款和報(bào)價(jià)單
。1)工程款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)
金額大寫:
。2)報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)以《北京市家庭裝飾工程參考價(jià)格》為參考依據(jù),根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
。3)報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的根據(jù)。
第二條工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書
3·1施工圖紙采取下列第種方式提供:
。1)甲方自行設(shè)計(jì)的,需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
。2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)的,乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
3·2雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325—20xx)的要求。
3·3雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書予以簽收確認(rèn)。
3·4雙方不得將對(duì)方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項(xiàng)目。
第四條甲方工作
4·1開工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4·2無(wú)償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4·3負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。
4·4遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制定。
4·5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4·6不得有下列行為:
。1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
。2)在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸,拆除連接陽(yáng)臺(tái)門窗的墻體。
。3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
。5)強(qiáng)令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4·7凡必須涉及4·6款所列內(nèi)容的,甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請(qǐng),由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位對(duì)改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準(zhǔn)。
4·8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4·9參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第五條乙方工作
5·1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
5·2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定:
。1)無(wú)房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
。2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動(dòng)。
。3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。
。4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護(hù)。
。5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
。6)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
>5·3通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計(jì)算書、參考價(jià)格等書面資料的查閱條件。
5·4甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
第六條工程變更
在施工期間對(duì)合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
第七條材料供應(yīng)
7·1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設(shè)備明細(xì)表》所約定的供料方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。
(1)應(yīng)當(dāng)由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
(2)應(yīng)當(dāng)由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收,由甲方確認(rèn)備案。
。3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》,并具有由有關(guān)行政主管部門認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)合格報(bào)告。
。4)如一方對(duì)對(duì)方提供的材料持有異議需要進(jìn)行復(fù)檢的,檢測(cè)費(fèi)用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測(cè)確實(shí)不合格的,檢測(cè)費(fèi)用則最終由對(duì)方承擔(dān)。
(5)甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗(yàn)收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
第八條工期延誤
8·1對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)當(dāng)順延:
。1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
。2)不可抗力;
。3)甲方同意工期順延的其他情況。
8·2對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤,工期應(yīng)當(dāng)順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的;
。2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
8·3因乙方責(zé)任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
8·4判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9·1裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325—20xx)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
9·2本工程施工質(zhì)量按下列第項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
(1)《北京市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ/TO1—43—20xx);
。2)《北京市高級(jí)建筑裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ/T01—27—20xx)。
9·3在竣工驗(yàn)收時(shí)雙方對(duì)工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)由相關(guān)行政主管部門認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)予以認(rèn)證;認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由申請(qǐng)方墊付,并最終由責(zé)任方承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收
10·1在施工過程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:
(1)材料驗(yàn)收;
(2)隱蔽工程驗(yàn)收;
。3)竣工驗(yàn)收。
10·2工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到竣工驗(yàn)收通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署保修單,乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10·3雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全。
10·4雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格,由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
10·5竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別的`不涉及較大問題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗(yàn)收單附件)后亦可先行入住。
10·6本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
第十一條工程款支付方式
11·1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數(shù)支付時(shí)間工程款支付比率應(yīng)支付金額
第一次開工三日前50%
第二次工程進(jìn)度過半45%
第三次竣工驗(yàn)收合格5%
11·2工程進(jìn)度過半,指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細(xì)木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標(biāo)準(zhǔn)。
11·3工程驗(yàn)收合格后,甲方對(duì)乙方提交的工程結(jié)算單進(jìn)行審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
11·4工程款全部結(jié)清后,乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。
第十二條違約責(zé)任
12·1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
12·2一方當(dāng)事人無(wú)法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知另一方,并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
12·3甲方無(wú)正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應(yīng)當(dāng)向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
12·4由于乙方責(zé)任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價(jià)金額2‰的違約金。
12·5由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進(jìn)行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12·4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
。2)對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12·4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達(dá)標(biāo)且確屬乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方返還合同的工程全部?jī)r(jià)款;甲方對(duì)不達(dá)標(biāo)也負(fù)有責(zé)任的,乙方可相應(yīng)減少返還比例。
第十三條爭(zhēng)議解決方式
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商或向市場(chǎng)主辦單位、消費(fèi)者協(xié)會(huì)等申請(qǐng)調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時(shí),向人民法院起訴,或按照另行達(dá)成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請(qǐng)仲裁。
第十四條附則
14·1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14·2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
14·3雙方可以書面形式對(duì)本合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充,但變更或補(bǔ)充減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)的責(zé)任的,仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。
14·4因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)當(dāng)本著公平原則協(xié)商解決。
14·5乙方撤離市場(chǎng)的,由市場(chǎng)主辦單位先行承擔(dān)賠償責(zé)任;主辦單位承擔(dān)責(zé)任之后,有權(quán)向乙方追償。
14·6本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
第十五條其他約定事項(xiàng)
甲方(簽字):乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日
市場(chǎng)主辦單位(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
年月日
附表一
工程報(bào)價(jià)單
序
號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)數(shù)量合計(jì)金額工藝做法、用料說(shuō)明
甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):
備注:此表用量較多企業(yè)可復(fù)印作為合同附件。
附表二
甲方供給工程材料、設(shè)備明細(xì)表
序
號(hào)材料名稱單位品種規(guī)格數(shù)量供應(yīng)時(shí)間供應(yīng)驗(yàn)收地點(diǎn)
甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):
備注:所供給的材料、設(shè)備須有經(jīng)行政管理部門批準(zhǔn)的專業(yè)檢驗(yàn)單位提供的檢測(cè)合格報(bào)告。
附表三
乙方供給工程材料、設(shè)備明細(xì)表
序
號(hào)材料名稱單位品種規(guī)格數(shù)量供應(yīng)時(shí)間供應(yīng)驗(yàn)收地點(diǎn)
甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):
備注:所供給的材料、設(shè)備須有經(jīng)行政管理部門批準(zhǔn)的專業(yè)檢驗(yàn)單位提供的檢測(cè)合格報(bào)告。
附表四
工程竣工驗(yàn)收單
驗(yàn)收時(shí)間:年月日
工程名稱:
工程地點(diǎn):
竣工驗(yàn)收意
見甲方簽字(蓋章):
監(jiān)理單位簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
備注:竣工驗(yàn)收中,尚有不影響整體工程質(zhì)量問題,經(jīng)雙方協(xié)商一致可以入住,但必須簽訂竣工后遺留問題協(xié)議做為入住后解決遺留問題的依據(jù)。
附表五
家裝工程保修單
甲方
甲方代理人聯(lián)系電話
乙方
法定代表人聯(lián)系電話
家裝工程地址
開工日期竣工日期
保修期限自年月日到年月日
甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):
備注:
1、自竣工驗(yàn)收之日起,計(jì)算裝飾裝修保修期為兩年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年;
2、保修期內(nèi)因乙方施工、用料不當(dāng)?shù)脑蛟斐傻难b飾裝修質(zhì)量問題,乙方須及時(shí)無(wú)條件進(jìn)行維修;
3、保修期內(nèi)因甲方使用、維護(hù)不當(dāng)造成飾面損壞或不能正常使用,乙方酌情收費(fèi)維修;
4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
裝飾合同 篇7
發(fā)包人(簡(jiǎn)稱甲方):
承包人(簡(jiǎn)稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和《福建省建筑裝修管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī),甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠(chéng)信的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價(jià)、工期
一、工程概況:
1、甲方裝飾裝修的住房需具產(chǎn)權(quán)合法擁有者或產(chǎn)權(quán)合法擁有者的書面委托。
乙方需經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的企業(yè),并具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門審批的'資質(zhì)證書或裝飾裝修協(xié)會(huì)核發(fā)的資質(zhì)資格證書。企業(yè)資質(zhì) 。
2、裝飾裝修施工地址: 區(qū)(縣) 路 巷(社區(qū)) 號(hào) 樓 室。
3、住房結(jié)構(gòu): 房型 房 廳 廚 衛(wèi) 陽(yáng)臺(tái),套內(nèi)施工面積 平方米。
4、裝飾裝修施工內(nèi)容:見附表一《裝飾裝修工程項(xiàng)目表》。
5、承包方式: (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。
二、工程造價(jià)和工期
工程造價(jià)必須依據(jù)國(guó)家建設(shè)主管部門頒布的家裝工程造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制定
1、合同總價(jià)款:
。 元,(大寫): 元。
其中:
材料費(fèi): 元,人工費(fèi): 元,
拆除費(fèi): 元,清潔、搬運(yùn)、運(yùn)輸費(fèi): 元,
管理費(fèi):按總造價(jià) % 元,稅金 % 元
合同簽訂生效后,如工程項(xiàng)目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,工程款按實(shí)增減。
2、工期:
自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期 天。
第二條 材料供應(yīng)
1、甲方提供的材料、設(shè)備:
甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品。甲方提供的材料、設(shè)備按時(shí)送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,甲、乙雙方應(yīng)辦理驗(yàn)收交接手續(xù),由乙方負(fù)責(zé)保管。
2、甲方采購(gòu)供應(yīng)的家裝材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用。
3、乙方提供的家裝材料、設(shè)備:見附表二《工程主材料報(bào)價(jià)單》。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)提前 天通知甲方驗(yàn)收。未經(jīng)甲方驗(yàn)收及不符合工程主材料報(bào)價(jià)要求的,應(yīng)禁止使用。甲方不按時(shí)驗(yàn)收,應(yīng)視作驗(yàn)收,但不免除乙方不按工程主材料報(bào)價(jià)單選購(gòu)及使用材料所引起的責(zé)任。
4、施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的家裝材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時(shí)向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的,由此造成工程質(zhì)量問題,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、甲方或者乙方提供的家裝材料應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》的環(huán)保合格標(biāo)準(zhǔn)家裝材料。
第三條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1、本工程執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327-20xx)和住宅室內(nèi)裝飾裝修工程相關(guān)法律規(guī)定。
2、本工程由 方設(shè)計(jì),提供施工圖紙一式 份。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi) 元由 方承擔(dān)。
3、在施工過程中,甲方提出變更修改設(shè)計(jì)、增減工程項(xiàng)目或者變更家裝材料設(shè)備,須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(見附表三《工程項(xiàng)目變更單》)后,方能進(jìn)行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。
4、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗(yàn)收手續(xù)。
工程竣工后,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方在七日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收按(GB50327-20xx)進(jìn)行,驗(yàn)收通過并經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理人員簽字生效后,辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(見附表四《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》),并由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價(jià)款。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,并與乙方協(xié)商另定驗(yàn)收日期,甲方不得無(wú)理拖延。
裝飾合同 篇8
答辯人:
身份證號(hào)碼:
地址:
被答辯人:
身份證號(hào)碼:
地址:
答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一案,具體答辯如下:
一、被告黃余明應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任
《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定:雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身?yè)p害,雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活,被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對(duì)于被答辯人在從事雇傭活動(dòng)中遭受的人身?yè)p害,被告黃余明作為雇主,存在選任不當(dāng)、疏于監(jiān)督管理的過錯(cuò),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
二、被答辯人自身存在一定過錯(cuò)
作為雇員的被答辯人,在從事雇傭活動(dòng)中因自身沒有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷,自己有一定的過錯(cuò),應(yīng)減輕被告黃余明的賠償責(zé)任。
三、答辯人不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定:承攬人在完成工作過程中對(duì)第三人造成損害或者造成自身?yè)p害的,定作人不承擔(dān)賠償責(zé)任。但定作人對(duì)定作、指示或者選任有過失的`,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
被告黃余明以包干價(jià)的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號(hào)的房屋裝修工程后,被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此,答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系,被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系,答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。
被告黃余明雖然沒有在勞動(dòng)部門申請(qǐng)從業(yè)資質(zhì),沒有提供相應(yīng)的資質(zhì)證書,但被告黃余明已經(jīng)從事室內(nèi)裝修的承包事務(wù)多年,亦曾承包過類似工程而具備相當(dāng)施工經(jīng)驗(yàn),因此,答辯人有理由認(rèn)為被告黃余明是具有從事室內(nèi)裝修資質(zhì)的,答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。
根據(jù)上述法律規(guī)定,答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人,而且盡到選任的注意義務(wù),不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
四、答辯人作為定作人,假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失,也只是應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,而不應(yīng)與被告黃余明共同承擔(dān)連帶責(zé)任
1、《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動(dòng)中因安全生產(chǎn)事故遭受人身?yè)p害的,發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的,應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明,兩者之間應(yīng)定性為承攬合同關(guān)系,而非建設(shè)工程合同關(guān)系,我國(guó)法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設(shè)工程合同的調(diào)整對(duì)象,因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責(zé)任。
2、雖然在《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè),必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查,取得相應(yīng)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書,并在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承攬工程”的規(guī)定,但該《辦法》是20xx年5月1日實(shí)施的,在20xx年11月1日國(guó)務(wù)院頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項(xiàng)目的決定》(國(guó)發(fā)[20xx]24號(hào))第三十三項(xiàng)、第五十六項(xiàng)的規(guī)定,已經(jīng)分別取消了對(duì)建筑裝飾資質(zhì)及室內(nèi)裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。
3、現(xiàn)今并沒有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定個(gè)人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì),也沒有明令禁止個(gè)人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費(fèi)用較少的家庭裝修,不需要裝飾裝修資質(zhì)。
4、本案中,法院應(yīng)當(dāng)充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失,即便過失成立,法院也應(yīng)當(dāng)按照選任過失的大小,將應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償責(zé)任按比例從被答辯人應(yīng)獲得的賠償中劃分出來(lái),而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔(dān)連帶責(zé)任。
此致
深圳市龍崗區(qū)人民法院
答辯人:
20xx年11月18日
裝飾合同 篇9
合同編號(hào):_________
甲方(發(fā)包方):_________
單位名稱:_________
住址:_________
身份證號(hào)碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號(hào):_________
電子信箱:_________
乙方(承包方):_________
資質(zhì)證書號(hào):
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
身份證號(hào)碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號(hào):_________
電子信箱:_________
第一條工程概況
1.1工程地點(diǎn):_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號(hào)_________樓_________室。
1.2住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價(jià):家庭居室裝飾裝修工程的價(jià)格,根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則,約定如下:總價(jià)款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費(fèi):_________,人工費(fèi):_________,管理費(fèi):_________,設(shè)計(jì)費(fèi):_________,垃圾清運(yùn)費(fèi):_________,稅金:_________,其他費(fèi)用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
1.6工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應(yīng)當(dāng)持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。
2.2乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償損失。
2.3對(duì)于承接家庭居室裝飾裝修工程的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者,應(yīng)當(dāng)持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關(guān)主管部門出具的務(wù)工證明、本人身份證、暫時(shí)居住證,向工程所在地的建設(shè)行政主管部門或者其指定的機(jī)構(gòu)登記備案,實(shí)行“登記注冊(cè)、培訓(xùn)考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門制訂。
2.4凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》或者建設(shè)行政主管部門發(fā)放的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個(gè)人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
第四條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
4.1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);
4.2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));
4.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條甲方權(quán)利義務(wù)
5.1開工前_________天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對(duì)只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù),并且雙方簽訂“物品清單”;
5.2開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng);
5.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
5.4禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
5.5參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;
5.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料;
5.7未經(jīng)原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案,甲方不得變動(dòng)建筑主體和承重結(jié)構(gòu);
5.8甲方無(wú)權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫;
5.9房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應(yīng)當(dāng)按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會(huì)或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點(diǎn)、方式、時(shí)間堆放,并按有關(guān)規(guī)定清運(yùn);
5.10甲方不得拒絕和阻礙物業(yè)管理單位依據(jù)住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議的約定,對(duì)住宅室內(nèi)裝飾裝修活動(dòng)的監(jiān)督檢查;
5.11甲方進(jìn)行裝修不得損壞房屋原有節(jié)能設(shè)施,降低節(jié)能效果;
5.12未經(jīng)批準(zhǔn),甲方不得隨意在承重墻上穿洞,拆除連接陽(yáng)臺(tái)門窗的墻體,擴(kuò)大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內(nèi)砌墻或者超負(fù)荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經(jīng)穿管直接埋設(shè)電線或者改線;
5.13未經(jīng)批準(zhǔn),甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設(shè)施,不得損壞他人的房屋及物品。
5.14因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償;如屬乙方的責(zé)任,由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第六條乙方權(quán)利義務(wù)
6.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
6.2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個(gè)人,應(yīng)當(dāng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;
6.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
6.4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
6.5乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理;
6.6乙方自行采購(gòu)或者向甲方推薦使用不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標(biāo)的,造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任;
6.7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6.8乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
6.9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
6.10乙方不得欺行霸市、強(qiáng)迫交易;
6.11乙方不得冒用其他企業(yè)名稱和商標(biāo);
6.12乙方不得損害居民和其他經(jīng)營(yíng)者權(quán)益;
6.13在居民居住的地域,十二時(shí)三十分至十四時(shí)三十分、十九時(shí)至次日七時(shí)之間,乙方不得從事產(chǎn)生噪聲的房屋裝飾裝修活動(dòng)。
第七條工程變更
7.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);
7.2合同簽訂后,甲方工程減項(xiàng)超過總工程款5%以上時(shí),須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購(gòu)或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),甲方需另外支付材料來(lái)回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工,甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);
7.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。
第八條材料的提供
8.1由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);
8.2由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;
8.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購(gòu)的(見附件四
。杭追教峁┭b飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購(gòu)),在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購(gòu)費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的_________%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;
8.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購(gòu)買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng);若需要乙方代購(gòu),加收所購(gòu)材料款_________%的采購(gòu)費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
第九條工期延誤
9.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的`其他情況。
9.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;
9.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
9.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第十條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
10.1工程質(zhì)量
(1)乙方必須按照設(shè)計(jì)文件和國(guó)家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,優(yōu)良率達(dá)到_________。
(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無(wú)償返工,達(dá)到工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到的,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。由于甲方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,由甲方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。
10.2雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第_________項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收:
(1)《gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》
(2)《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》
(3)其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):_________
10.3施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí):
(1)可向_________市消費(fèi)者協(xié)會(huì)家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建筑裝飾協(xié)會(huì)投訴進(jìn)行調(diào)解;
(2)如不服調(diào)解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十一條工程驗(yàn)收和保修
11.1雙方約定在施工過程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
(3)竣工驗(yàn)收。乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收,各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附件八:工程驗(yàn)收單)。若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗(yàn)收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);
11.2保修
(1)工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
第十二條工程款支付方式
12.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款;
(3)竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款。
(4)竣工驗(yàn)收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
12.2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
12.3雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
12.4竣工驗(yàn)收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的_________%的保修基金。竣工驗(yàn)收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第十三條違約責(zé)任
13.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償。
13.2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利。
13.3甲方未按期支付工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金。
13.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
13.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。
第十四條合同爭(zhēng)議的解決方式
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第_________種方式解決:
14.1向_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
14.2向人民法院起訴。
第十五條其他具體規(guī)定
15.1工程地在_________市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);
15.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn),甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_________元,(此費(fèi)用不在工程款內(nèi));
15.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負(fù)責(zé)人_________負(fù)責(zé)保管。工程竣工移交后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_________把,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;
15.4施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十六條附則
16.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
16.3凡在_________市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份。
16.4合同履行完后自動(dòng)終止。
16.5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
16.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方(簽字):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭裝飾裝修市場(chǎng)合同認(rèn)證意見(商場(chǎng)合同認(rèn)證章):_________
委托代理人(簽字):_________
聯(lián)系電話:_________
簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日
附件一:家庭裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(略)
附件二:家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表(略)
附件三:家庭裝飾裝修工程報(bào)價(jià)表(略)
附件四:甲方提供裝修裝修材料明細(xì)表(略)
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表(略)
附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙(略)
附件七:裝飾裝修工程變更單(略)
附件八:工程驗(yàn)收單(略)
附件九:工程結(jié)算單(略)
附件十:工程保修單(略
【裝飾合同】相關(guān)文章:
建筑的裝飾合同03-29
建筑裝飾合同04-06
(經(jīng)典)裝飾設(shè)計(jì)合同11-15
裝飾施工合同02-18
裝飾設(shè)計(jì)合同03-05
裝飾工程合同03-16
裝飾設(shè)計(jì)合同08-09
裝飾裝修工程合同03-13
住宅裝飾工程合同03-22
外墻裝飾施工合同03-30