裝飾工程合同15篇
在當今不斷發(fā)展的世界,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的裝飾工程合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
裝飾工程合同1
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(20xx)順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書》,協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程,具體內(nèi)容見工程預(yù)(結(jié))算報價表,總工程造價為306406元,按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進場施工,在施工過程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當庭表示工程預(yù)(結(jié))算報價表中裝修項目已裝修完畢,故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(yù)(結(jié))算報價表及清楚其內(nèi)容,故應(yīng)視為雙方已結(jié)算,被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯誤的,本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項目,再進行項目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù),故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題,被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認定事實清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為:本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應(yīng)當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時,在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定,應(yīng)屬無效合同,不受法律保護。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關(guān)于上訴人是否應(yīng)當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的`問題。上訴人在一審?fù)忂^程中,明確確認了以下事實:其一,訟爭工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭工程總價款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認,該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確,上訴人應(yīng)當向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查,故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上,原審判決認定事實清楚,適用法律正確,依法應(yīng)予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負擔(dān)。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同2
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
工程名稱:
工程地點:
承包范圍:
承包方式:包工包料
工期:本工程自年 月 日開工,于年 月 日竣工。
合同單價 X單價)
第二條 甲方工作
向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾場地等,電安裝電表據(jù)實結(jié)算。
指派為甲方住工地代表,負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
第三條 乙方工作
參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
指派為乙方住工地代表,負責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線。
工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
工程竣工后甲方只要進住后,乙方不負責(zé)此工程的設(shè)施保護,由甲方負責(zé)。
第四條 關(guān)于工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
因涉及變更或費乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程及驗收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300—88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。
工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接收驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。不超過一星期(7天)。由乙方承擔(dān)工程的所有實驗檢測。
第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
雙方商定本合同價款采用
(1)單價固定價格
(2)固定價格 %包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干奉獻包括 內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料移送,其余5%的作為質(zhì)保金。壹年內(nèi)無生產(chǎn)質(zhì)量問題并服務(wù)周到及時予以付清。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的'損失由乙方負責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。在施工過程中如發(fā)生安全事故,甲方概不負責(zé)由乙方全部承擔(dān)。
乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第九條 爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十條 其他約定
乙方按照圖紙和規(guī)范進行施工。施工過程中的不明確問題,乙方需向甲方、圖紙設(shè)計單位和甲方上級單位主動咨詢。
甲方、乙方要主動配合,乙方要接收工程甲方(監(jiān)督員)的監(jiān)督。乙方材料進入施工場地和工程各個分目工程錢檢驗規(guī)格、型號、是否符合要求,并對主要工程材料按照要求列清單簽字確認;工程每個分目施工前,需要由甲方或監(jiān)理現(xiàn)場驗收,并對上道工序質(zhì)量驗收合格、確認未有工程項目變更并且對所有隱蔽工程簽證確認后方可進行下道工序施工,否則因返工形成的所有費用由乙方承擔(dān)。
施工過程中乙方遇到一切地方關(guān)系、(各種干擾由甲乙雙方共同協(xié)商解決)。
工程竣工后審計時,以實際平方數(shù)乘中標單價結(jié)算。
裝修改造工程保修期1年,在1年內(nèi)若出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負責(zé)免費維修。
第十一條 附則
1本工程需要進行保修時,應(yīng)另定協(xié)議。
1本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本甲方乙方執(zhí)。
1本合同履行完后自動終止。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
年 月 日
年 月 日
裝飾工程合同3
委托設(shè)計方(以下簡稱“甲方”)____________
受委托方(以下簡稱“乙方”)____________
甲方委托乙方承擔(dān)本合同所列室內(nèi)裝飾工程總體方案的設(shè)計,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,作為雙方共同遵守的依據(jù)。
一、設(shè)計細節(jié):
甲方委托乙方設(shè)計京昆高速公路保定段所有服務(wù)區(qū)和停車區(qū)的餐廳、超市、工藝美術(shù)區(qū)和辦公室的整體室內(nèi)裝修方案。本項目戶型面積為平方米。
二.設(shè)計費的收取:
第一條:本委托設(shè)計合同設(shè)計費為人民幣____________/平方米,設(shè)計費總額為人民幣____________(大寫____________)萬元整。
第二條:簽訂委托設(shè)計合同時,甲方支付設(shè)計費總額的60%,計人民幣(大寫____________)____________萬元整。初步設(shè)計方案確定后,甲方按現(xiàn)場測量面積支付設(shè)計費余額,乙方繪制全套圖紙。
第三條:小型公共工程裝飾工程設(shè)計費或其他方法計算的設(shè)計費(非面積單價)的支付方式和比例,必須報設(shè)計部門經(jīng)理批準。
三.設(shè)計周期:
第一條:乙方應(yīng)在現(xiàn)場測量后____________天內(nèi)完成初步設(shè)計方案。
第二條:甲方確定初步設(shè)計方案后,乙方應(yīng)在天內(nèi)完成整套圖紙的繪制。
四.甲方的權(quán)利和義務(wù):
第一條:本合同簽訂時,甲方應(yīng)向乙方提供設(shè)計所需的原建筑的相關(guān)圖紙和資料。
第二條:甲方在接到乙方初步設(shè)計方案(平面布置圖、總平面圖、效果圖、預(yù)算)已完成的通知后,有義務(wù)在7天內(nèi)以書面形式確認方案設(shè)計文件。甲方認為設(shè)計方案需要修改的,應(yīng)當提出書面修改意見。雙方應(yīng)根據(jù)修訂內(nèi)容確定修訂文件的提交日期。乙方負責(zé)在約定的日期內(nèi)修改原計劃并按期提交。
乙方的權(quán)利和義務(wù):
第一條:乙方應(yīng)按照甲方簽署確認的設(shè)計任務(wù)書的要求進行設(shè)計,乙方應(yīng)在約定的期限內(nèi)完成初步設(shè)計方案,并與甲方溝通討論。初步設(shè)計方案確定后,乙方有義務(wù)在甲方要求的約定設(shè)計時間內(nèi)(不少于2個工作日)完成設(shè)計方案。
第二條:經(jīng)雙方同意,如該工程由乙方設(shè)計施工,設(shè)計完成后,甲方應(yīng)與乙方簽訂家裝合同并支付工程首付款,同時乙方應(yīng)向甲方提交一套完整的相應(yīng)設(shè)計文件。在施工過程中,設(shè)計方負責(zé)處理相關(guān)圖紙中的所有技術(shù)問題,并按公司要求參與現(xiàn)場技術(shù)交底和階段驗收工作。
第三條:如甲方未委托乙方施工,甲方在支付全部設(shè)計費用后,可索取相應(yīng)的設(shè)計文件。乙方設(shè)計人員負責(zé)向甲方或甲方指定的施工負責(zé)人對施工現(xiàn)場進行詳細的技術(shù)交底。但乙方不再有義務(wù)修改雙方確認的方案。甲方如需修改,可與乙方協(xié)商,并支付人民幣/次的變更費。
第四條:乙方設(shè)計方提交的方案,甲方認為與其預(yù)期值偏差較大,乙方應(yīng)為甲方更換設(shè)計方,但只能更換一次,設(shè)計周期順延。
不及物動詞設(shè)計方案和版權(quán)的修改:
第一條:對總體方案進行一次以上(含一次)的修改(指甲方的修改意見在功能和風(fēng)格上與甲方確認的設(shè)計任務(wù)書的要求不一致),甲方每次應(yīng)提前向乙方支付本合同設(shè)計費總額的30%,同時約定修改文件的提交日期。
第二條:兩次以上的局部方案修改(不含兩次,每次修改不限),甲方每次向乙方支付人民幣/次的追加方案修改費,同時約定修改文件的提交日期。
第三條:本項目的設(shè)計版權(quán)歸乙方所有,甲方有責(zé)任保護,不得將本項目的設(shè)計模型、設(shè)計文件及相關(guān)技術(shù)參數(shù)提供給第三方或其他項目使用。如果甲方將上述圖紙用于其他目的或公開出版,必須事先獲得乙方的書面同意。
第四條:為保證甲方的利益,乙方應(yīng)對甲方的身份背景和項目的各項內(nèi)容保密。
七.違約責(zé)任:
第一條:因乙方原因造成本合同約定的`設(shè)計竣工日期延誤的,每延誤一天,乙方應(yīng)向甲方支付設(shè)計費總額的1%作為違約金。
第二條:因乙方原因中途停止設(shè)計的,乙方應(yīng)書面通知甲方,向甲方支付設(shè)計費總額的20%作為違約金,并將甲方支付的設(shè)計費返還給甲方。
第三條:因甲方原因終止委托的,甲方應(yīng)將已支付的費用作為違約賠償,乙方有權(quán)不予退還。
八、爭議解決方法:
第一條:雙方協(xié)商解決不了的問題,雙方同意按以下方式解決。
1.到乙方所在地區(qū)的行業(yè)管理仲裁機構(gòu)解決。
2.向乙方所在地人民法院起訴。
第二條:因不可抗力導(dǎo)致合同終止的,雙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
九.其他:
第一條:本委托書可作為《北京市家庭居室裝飾工程施工合同》的附件,與《北京市家庭居室裝飾工程施工合同》具有同等法律效力。
第二條:本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,如有未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
甲方:乙方:裝飾設(shè)計有限公司。
代理人簽名:____________代理人簽名:____________
電話:____________電話:____________
日期:____________日期:____________
裝飾工程合同4
本合同雙方當事人:
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
姓名:_____
身份證號碼:__________
住所:__________
聯(lián)系電話:__________
承包方(以下簡稱乙方)
姓名:_____
身份證號碼:______
住所:__________
聯(lián)系電話:__________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾的特點,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方發(fā)包的家庭居室裝飾工程(以下簡稱工程)有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1、工程地點:
2、工程內(nèi)容:
3、工程承包方式:
4、工程期限
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日(為了確保質(zhì)量,工期可適當延工。)
第二條施工場地要求
1、開工前三天由甲方負責(zé)進行清場騰場地,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)等。
2、甲方免費提供施工期間用水、用電,并要保證施工用水用電暢通。
3、房管、消防及物業(yè)管理對房屋裝修的各法規(guī)、條例及相關(guān)手續(xù),均由甲方負責(zé)。
4、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)(包括梁、柱、板、墻等)或設(shè)備管線,由甲方負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù).
5、施工期間甲方需部分使用該居室的,由甲方負責(zé)做好現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等工作。
第三條工程變更
施工過程中甲方如要求有變動,則須報請該工程負責(zé)人批準,由設(shè)計師據(jù)情提供新方案且經(jīng)甲方重新簽字認可,方可生效。施工現(xiàn)場人無權(quán)私自更改。變更部份增加的人工、材料等全部費用甲方承擔(dān),按實際數(shù)量計算,單價不變,如屬新立項則由雙方協(xié)商解決,工期順延。否則乙方有權(quán)按原圖施工。
第四條工期變更
1、因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
2、因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延。
3、因工程變更或非原因造成的停水、停電及其他自然、非自然不可抗力因素而影響工期的,工期相應(yīng)順延。
4、甲方應(yīng)積極配合乙方施工,若因雙方配合問題引起的工期延誤,乙方不負責(zé)任。
第五條工程驗收和保修
1、每個單項施工應(yīng)分段查驗(包括隱蔽工程),每種代購材料須請甲方配合乙方驗收。全部工程完工后,乙方向甲發(fā)出書面通知,甲方需在三日內(nèi)到場驗收,若超時未驗則視為驗收合格。在工程款結(jié)算后,辦理移交手續(xù)。
2、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修二年。雙方應(yīng)在驗收合格后,即填寫工程保修單。
3、承諾范圍為因乙方裝修施工質(zhì)量而出現(xiàn)的破損,由乙方保修。如屬于甲方人為損壞及不可抗拒自然力或甲方自購材料而引起的質(zhì)量問題,則不在保修范圍之內(nèi)。
4、乙方負責(zé)終身維護,并只收取材料與人工的成本費。
第六條工程價款及結(jié)算
1、雙方商定,本工程的價款為人民幣元整。
2、本合同生效后,甲方按上表直接向乙方支付工程款項,增補項目款隨補隨付。
3、工程驗收合格,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)清單送交甲方。甲方接到資料后三日內(nèi)如沒有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)在簽字后次日內(nèi)支付所有工程余款。
第七條違約責(zé)任
1、凡因本合同雙方當事人中一方未嚴格履行本合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的損失。
2、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的.,由甲方負責(zé)。
3、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償相對應(yīng)的損失(至少按裝修合同總額15%罰收)。
第八條其它約定條款
1、在裝修過程中,若因乙方不符合本合同要求施工而產(chǎn)生的質(zhì)量問題,則乙方應(yīng)負責(zé)相應(yīng)返工費及負擔(dān)有關(guān)所需材料費。
2、若因甲方項目的增補,造成工期延誤,則工期以雙方確認的工程變更所規(guī)定的時間順延。
3、裝修稅金由甲方自理,甲方確定的材料品牌和等級,只要符合要求,乙方有權(quán)選擇有信譽的商家購買。
第九條附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽署后即時生效,共一式兩份,雙方各執(zhí)壹份。
2、乙方提供給甲方的工程預(yù)算單,已得到甲方的簽字認可,作為結(jié)算依據(jù)。結(jié)算時單價不變,數(shù)量則按實際發(fā)生數(shù)額計算,對此雙方已不再有異議。
3、本合附包括甲、乙雙方簽字的《平面布置圖》、《立面圖》各一套,《工程預(yù)算單》一份。上述附件均為本合同的組成部分,與合同正本具有同等效力。
4、施工過程中甲、乙雙方所簽署的有關(guān)《工程變更單》、〈工程驗收單〉、〈甲乙雙方裝飾材料供應(yīng)明細表〉等文件均可作為工程完工時雙方的結(jié)算依據(jù)進行結(jié)算。
5、補充協(xié)議:
甲方:
_____年_____月_____日
乙方:
_____年_____月_____日
裝飾工程合同5
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)
1、______室,計______平方米;
2、______廳,計______平方米;
3、______廚房,計______平方米;
4、______衛(wèi)生間,計______平方米;
5、______陽臺,計______平方米;
6、________過道,計______平方米;
7、其他(注明部位)____________,計________平方米。
總計:施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設(shè)計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、稅金(3.41%)___________元;
8、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準,雙方同意參照上海市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4. 質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:上海市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5. 凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3. 甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1. 合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)
付款百分比
按付款方式表進行:
付款要求
付款時間 付款百分比 金 額
進程內(nèi)容
對設(shè)計、預(yù)算 1000元簽訂合同
簽訂意向之日
認可 付款時扣除
簽訂合同 簽訂合同之日 元
材料款100%
元
施工工費50%
合計
工期進度過半
施工過程中 施工工費40%
年 月 日
竣工驗收 10%
當 天 元
增加工程項目 簽訂項目變更 100%
表應(yīng)在補辦手
續(xù)時結(jié)算
甲方付清工程價款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的.1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3. 在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:其他事項
1. 甲方
1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方
1. 應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu),也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2.指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3.負責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。
4. 嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5. 在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向上海市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主): (簽章) 乙方: (簽章)
住所地址: 企業(yè)地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
工作單位: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
簽約地址: 簽約日期:
裝飾工程合同6
雇主:(以下簡稱“甲方”)
承包商:(以下簡稱“乙方”)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證項目的順利進行,結(jié)合項目的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商,簽訂本合同(包括其附件及所有補充合同),以資共同遵守。
第一個項目概述
1.1項目名稱:。
1.2項目地點:。
1.3項目內(nèi)容和做法(詳見:項目預(yù)算報價表和施工圖)。
1.4工程承包方式:雙方同意采用以下方式。
(1)乙方應(yīng)承包勞務(wù)和材料。
(2)乙方承包工程和部分材料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝修材料明細表》和《乙方提供裝修材料明細表》);
(3)乙方承包勞務(wù),甲方承包材料(詳見甲方提供的裝修材料明細表)。
1.5項目周期為_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
1.6合同價格:本合同工程造價見《工程預(yù)算報價表》。施工過程中如有增減,雙方應(yīng)協(xié)商并簽字確認后增加或減少費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙應(yīng)由下列人員提供:
(1)甲方設(shè)計并提供施工圖一式兩份,甲方一份,乙方一份(詳見裝飾工程設(shè)計圖);
(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖一式兩份,甲、乙雙方各一份(詳見裝飾工程設(shè)計圖),設(shè)計費為人民幣元
第三條甲方的義務(wù)
3.1開工前__________天,為乙方進入施工現(xiàn)場創(chuàng)造條件。包括:拆除室內(nèi)家具陳設(shè)或堆放遮蓋不易移動的室內(nèi)家具陳設(shè),以不影響施工為原則;如甲方未采取必要的保護措施,造成家具和陳設(shè)的損失,由甲方負責(zé)。
3.2負責(zé)辦理施工涉及的申請、審批手續(xù),支付物業(yè)管理辦公室及審批的全部費用。
3.3負責(zé)施工用水、用電;
3.4負責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其鄰居及物業(yè)管理辦公室的關(guān)系;
3.5不要拆除室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)。如需拆除原有建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,應(yīng)向有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù);
3.6施工期間,甲方仍需部分使用現(xiàn)場,并負責(zé)施工現(xiàn)場的安全和消防;
3.7參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查和監(jiān)督,辦理驗收、變更登記等事宜,負責(zé)材料進場和竣工驗收。
3.8按時、保質(zhì)、保量提供施工用自購材料。
第四條乙方的義務(wù)
4.1被任命為乙方的現(xiàn)場監(jiān)督,負責(zé)本合同的履行;按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務(wù),處理和解決乙方負責(zé)的一切事宜。
4.2施工中嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)程、消防安全規(guī)定、施工規(guī)范和質(zhì)量標準,保質(zhì)保量按期完成工程;
4.3嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定,嚴格按照圖紙或說明進行安全文明施工,并做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄;
4.4保護原有的家具陳設(shè),保證室內(nèi)上下管道暢通;
4.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)施工現(xiàn)場的清潔。
4.6在工程竣工移交給甲方之前,負責(zé)保護現(xiàn)場的所有設(shè)施和成品。
第五條工程變更
如需變更工程和施工方法,雙方應(yīng)協(xié)商一致,并簽字確認,同時調(diào)整相關(guān)工程造價和工期(見裝修工程增減清單)。
第六條材料的提供
6.1甲方提供的材料和設(shè)備(詳見甲方提供的裝修材料清單)應(yīng)滿足設(shè)施要求,因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成的工程損失由甲方負責(zé)。材料到達施工現(xiàn)場前,甲方應(yīng)通知乙方,雙方共同接受并辦理交接手續(xù);驗收后由乙方負責(zé)保管。
6.2乙方提供的材料和設(shè)備(詳見乙方提供的裝修材料清單),乙方應(yīng)在材料運至施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方的檢查。質(zhì)量不符合要求或者規(guī)格不同的,應(yīng)當禁止使用;如已使用,給工程造成的損失由乙方負責(zé)。
第七條工期延誤
7.1如因下列原因?qū)е驴⒐と掌谘诱`,經(jīng)甲方確認后,工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變更和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意順延工期的其他情況。
7.2如甲方未能按協(xié)議完成其負責(zé)的工作,影響工期,工期順延;甲方提供的不合格材料設(shè)備影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
7.3如果甲方未能按期支付工程款,合同期相應(yīng)順延。
7.4如因乙方未能按期開工或無故中途停工而影響工期,工期不予順延;如因乙方原因造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題,返工費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
第八條項目資金支付方式
8.1本合同生效后,甲方應(yīng)按下列規(guī)定直接向乙方支付工程款:
第一次:在簽訂本合同時,甲方應(yīng)向乙方支付報價中確定的總金額的%即人民幣。
第二次:木工進場時,甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的%即人民幣。
第三次:當電風(fēng)扇灰漆進場時,甲方支付給乙方報價中確定的總金額的%即人民幣。
第四次:工程竣工驗收,結(jié)算完成后,甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的5%,即人民幣。
8.2工程驗收后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并向甲方發(fā)送相關(guān)資料..甲方在收到信息后天內(nèi)無異議的,視為同意。雙方填寫工程結(jié)算表并簽字,甲方在簽字時向乙方結(jié)算工程最終付款。
8.3項目資金全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方出具正式統(tǒng)一的收據(jù)..甲方支付的工程款以乙方財務(wù)部門出具并蓋章的收據(jù)為準
8.4工程驗收合格后,保修期為雙方簽字之日起12月。
第九條雙方的責(zé)任和工期延誤的處理
9.1因甲方以下原因造成的延誤和損失由甲方負責(zé),工期順延:
(1)無法提供水電;
(2)無法保證每天工作時間超過8小時(含加班);
(3)未能按期提供自購材料和設(shè)備;
(4)未按期支付工程款,影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設(shè)計、增加建設(shè)項目;
(6)同意順延工期的'其他情況。
(7)無故遲收或懶收;
(8)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
9.2因下列原因造成工期延誤的,工期不予順延:
(1)因乙方不能按期開工或無故停工而影響工期的,工期不予順延;
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量問題的返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
(3)乙方在施工過程中違反安全操作規(guī)范,造成人身傷害的,由乙方負責(zé);
(4)乙方施工造成甲方貨物損壞的,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;
(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失由乙方承擔(dān)..
(6)如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,由乙方負責(zé)修復(fù),工期不順延。
9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償對方造成的經(jīng)濟損失。
9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的損失,由甲方負責(zé)。
9.5如因一方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,另一方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),責(zé)任方應(yīng)賠償另一方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
9.6如甲方未能按期支付工程款,每延期一天,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元。
9.5如因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度嗣駧旁倪`約金。
第十條設(shè)計、施工和驗收協(xié)議
10.1乙方設(shè)計人員完成的施工圖必須在約定時間內(nèi)與甲方共同審核,經(jīng)甲方確認簽字后,乙方方可進行施工..
10.2乙方必須嚴格按照甲方批準的圖紙進行施工(安裝)..
10.3在施工過程中,甲方如提出變更圖紙、停止施工或增加或減少項目,應(yīng)以書面形式通知乙方,并列出停止施工或增加或減少項目的原因、項目地點、時間和材料等。根據(jù)變更要求,乙方應(yīng)盡快向甲方提交因變更、增加或減少費用、工期延誤、材料損失和停工等原因造成的費用損失而采取的措施清單,并向甲方報告..甲方應(yīng)在收到報告后兩天內(nèi)做出簽字回復(fù)或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,乙方應(yīng)通知甲方到現(xiàn)場進行驗收,驗收期限為兩天。如甲方未能按時驗收貨物,乙方可在自檢后如實填寫隱藏記錄,甲方應(yīng)認可乙方的自檢結(jié)果..
10.5工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)在收到通知后的日內(nèi)接受貨物,并辦理驗收交接手續(xù)。如甲方未能在上述規(guī)定的時間內(nèi)接受檢驗,應(yīng)及時書面通知乙方,并另行確定驗收日期;否則,視為甲方通過檢驗。如另定驗收日期,甲方應(yīng)確認竣工日期,并承擔(dān)乙方的保管費用及相關(guān)費用。
10.6如雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住,視為合格,由此造成的損失由甲方承擔(dān)..
第十一條“工程預(yù)算報價表”、“施工圖”等文件經(jīng)雙方同意并簽字確認,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
因履行本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可以由東莞裝飾協(xié)會調(diào)解;協(xié)商或者調(diào)解不成的,可以依法向人民法院提起訴訟。
第十三條補充規(guī)定
13.1本合同未盡事宜,雙方應(yīng)本著友好互利的原則協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商簽訂補充協(xié)議的,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后,本工程不得分包。
13.3本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)雙方簽字并加蓋公章或合同專用章后生效,履行完畢后自動終止。
13.4本合同附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
乙方:_____________(簽字) 裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _
授權(quán)代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _
地址: 地址:
電話: 電話:
裝飾工程合同7
發(fā)包人(甲方): 承包人(乙方):
工程項目:根據(jù)《中華人民共和國合同法》,甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1。甲方裝飾住房系合法居住。
2。工程地址:
3。居室規(guī)格: 。
4。工程內(nèi)容:施工圖。
5。工程開、竣工日期: 年 月 日開工, 年 月 日竣工,工程總天數(shù): 天
第二條:工程價款
大寫(¥元)。
第三條:質(zhì)量要求
1工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。
2施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
3凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
第四條:材料供應(yīng)
1乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的'裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。
2乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。
2、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
第六條:工程工期
1如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
第七條:工程驗收
1工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。
2乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
第八條:其它
1本合同雙方蓋章簽字后生效。
2補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):(簽章) 乙方:(簽章)
地址: 地址:
年 月 日 年 月 日
裝飾工程合同8
甲方(全稱):上海市第五建筑有限公司
乙方(全稱):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《上海市建筑市場管理條例》及有關(guān)法律,法規(guī),遵循平等,自愿,公平和誠實信用的原則,結(jié)合本工程實際,為明確雙方的責(zé)任,權(quán)利和義務(wù),經(jīng)甲,乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 承包范圍及內(nèi)容:
1.4 建筑面積:
1.5 甲方視需要,可對乙方承包范圍及內(nèi)容作出增減或調(diào)整,也可對乙方承包范圍內(nèi)的某一分項,某一產(chǎn)品,半成品材料等另行指定施工單位或供應(yīng)商。乙方應(yīng)無條件接受,也不因此作為對其余項目合同單價和總價作出調(diào)整的理由。
1.6 承包方式:本工程采用"包工料機消耗,包工期,包質(zhì)量,包安全,包文明施工,包環(huán)境保護,包甲方與業(yè)主的總承包合同中所涉及到的本分包合同內(nèi)容,包甲方對業(yè)主的'承諾和業(yè)主對甲方所作的規(guī)定,約束等"的包干方式,全面負責(zé)本合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容,處理好政府主管部門和社區(qū)地方關(guān)系。
合同工期
2.1 乙方接甲方進場通知后 日內(nèi)做好施工現(xiàn)場準備工作。
2.2 合同工期:本工程于 年 月 日開工,
至 年 月 日竣工,共 個日歷天。
2.3 工期延誤時,乙方須向甲方支付違約金,違約金為每延誤一天,按本工程總價的 計算,按天累計。
第三條 質(zhì)量
3.1 本工程質(zhì)量等級為 。
3.2 質(zhì)量達不到要求時,乙方須向甲方支付違約金,違約金為 。
3.3 本工程質(zhì)量必須通過甲方,業(yè)主,監(jiān)理,質(zhì)監(jiān)站的驗收和確認。
3.4 乙方必須嚴格按本工程的施工圖紙,設(shè)計說明,設(shè)計變更,技術(shù)核定單等工程文件中規(guī)定和現(xiàn)行的國家,地方頒發(fā)的質(zhì)量驗收規(guī)范,標準和規(guī)定要求組織施工。隨時接受甲方,監(jiān)理,業(yè)主的檢查檢驗,并為檢查檢驗提供便利條件。
3.5 乙方如達不到本合同約定的質(zhì)量等級,甲方有權(quán)責(zé)成乙方進行返工,由此造成的一切工期,經(jīng)濟損失由乙方全額承擔(dān)。如乙方達不到約定的質(zhì)量等級,由此造成的業(yè)主罰款全由乙方全額承擔(dān)。
3.6 乙方在施工中發(fā)生一般質(zhì)量事故,由甲方提出處理方案,經(jīng)建設(shè)單位同意后,由乙方負責(zé)處理,處理結(jié)果由甲方報送政府有關(guān)部門;發(fā)生重大質(zhì)量事故,必須按政府規(guī)定的處理辦法進行處理,同時承擔(dān)因此產(chǎn)生的責(zé)任。
3.7 甲方為維護自身的聲譽,品牌,形象,將對本工程質(zhì)量進行不定期的巡查,在巡查過程中發(fā)出的質(zhì)量整改通知書乙方必須在規(guī)定的時限內(nèi)整改完畢,發(fā)出的對乙方的罰款通知,須說明罰款理由并由乙方全額承擔(dān),乙方必須在罰款單上簽字接受,乙方拒絕簽字并不影響罰款單的生效。
第四條 環(huán)境安全標化
4.1 本工程乙方現(xiàn)場文明施工要求為:建立現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系,通過安全生產(chǎn)保證體系的認證并達到"上海市標化工地"標準要求,并承擔(dān)安全貫標,一體化貫標和上級部門各種檢查和罰款所發(fā)生的費用。如達不到以上標準,甲方將對乙方進行合同總價 %的罰款。
裝飾工程合同9
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上甲方將工程委托乙方設(shè)計,并達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
1、工程地點:
2、工程項目性質(zhì):工程建筑面積:
第二條:設(shè)計項目任務(wù)范圍
乙方應(yīng)根據(jù)甲方之要求與規(guī)定準備必需之設(shè)計與圖樣,以利本工程之進行。設(shè)計期間包含三個階段,即平面方案設(shè)計、擴初設(shè)計、深化施工圖設(shè)計。
第三條:設(shè)計周期
1、合同簽訂生效后供平面設(shè)計方案及風(fēng)格示意圖,交由甲方審定確認。
2、甲方確認平面方案后,乙方必須按照甲方要求進行擴初設(shè)計,即提供主要空間效果圖,設(shè)計時間為工作日(不包括休息日),交圖時間為
3、甲方確認效果圖方案后,乙方完成深化施工圖設(shè)計,設(shè)計時間為工作日(不包括休息日)在設(shè)計完成后,甲方有不滿意的地方可要求設(shè)計師做局部調(diào)整。
第三條:設(shè)計費用
屋頂花園設(shè)計費按元/m收取
面積為m,按圖紙實際建筑面積。
設(shè)計費為:人民幣(大寫)元效果圖按元/張,需制作張,費用為:元
第四條:付款方式
1、量房之前,甲方須交納定金(定金按1000元/100m2收取,不足100m2的按100m2收取。包含在設(shè)計費用內(nèi))。乙方去甲方待裝修項目實地量房。
2、設(shè)計合同簽訂后,即付清設(shè)計費。附:長沙市區(qū)以外的客戶需交納遠征費。
3、因甲方原因未能按合同約定付款,乙方有權(quán)利停止目前的設(shè)計內(nèi)容。
第五條:甲方工作
1、甲方向乙方提供原建筑平面圖及施工結(jié)構(gòu)圖(要求尺寸準確),甲方確認方案的時間不計入乙方的設(shè)計時間。以不影響設(shè)計。
2、甲方提供便利條件給乙方了解測量施工現(xiàn)場。甲方配合乙方所需其他有關(guān)資料。甲方提出具體的設(shè)計要求。
第六條:乙方工作
乙方負責(zé)了解施工現(xiàn)場及周邊環(huán)境。乙方根據(jù)甲方要求提供全套設(shè)計方案資料施工中出現(xiàn)設(shè)計問題,如需更改方案。設(shè)計師必須在三天內(nèi)將更改后的圖紙交與甲方確認。工程木工骨架完成時,設(shè)計師必須到現(xiàn)場進行設(shè)計中期驗收。
第七條:設(shè)計變更
因現(xiàn)場或外界原因,甲方要求改變設(shè)計方案,必須經(jīng)乙方同意并簽字認可。否則乙方不負責(zé)裝飾效果及安全責(zé)任。
第八條:材料質(zhì)量與采購
甲方應(yīng)嚴格按照乙方設(shè)計所指定的材料進行施工,甲方要求改變的施工材料,必須乙方同意并他簽字認可,否則乙方不負責(zé)裝飾效果及安全責(zé)任。
第九條:
雙方責(zé)任甲方施工進場時乙方負責(zé)向施工方做設(shè)計交底。乙方負責(zé)甲方工程后期整體配飾工作的'指導(dǎo)。
1、甲方不得要求乙方設(shè)計師違反國家有關(guān)標準進行設(shè)計。乙方設(shè)計師應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標準及甲方提出的設(shè)計要求,進行設(shè)計,按合同規(guī)定的時間要求提交設(shè)計圖紙,并對其負責(zé)。由于設(shè)計師的自身原因,延誤了按本合同規(guī)定的交付圖紙時間,延誤一天按1‰罰款。(由于甲方平面設(shè)計方案調(diào)整而耽誤的時間不予計入)
2、簽訂本設(shè)計合同后,設(shè)計費不予退還。
第十條:
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效
第十一條:
以上未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
________年____月____日
裝飾工程合同10
發(fā)包方(簡稱甲方):______________________________
承包方(簡稱乙方):______________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《_____市保護消費合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點:____區(qū)(縣)______路______弄(村)______號____樓______室。
3.住房結(jié)構(gòu):__________房型________房______廳______套,施工面積______平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥________元,大寫(人民幣):__________其中:
材料費:____________,人工費:____________
管理費:____________,設(shè)計費:____________
垃圾清運費:____________,稅金(3.41%):________,其他費用:__________
經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》略。本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》略。
3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
4.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程由______方設(shè)計施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件略)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予承認。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7.工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》略)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
裝飾工程有形市場另有規(guī)定的,亦可按市場規(guī)定辦理。
1.工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》略。
2.工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七略),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
3.雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項
1.甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費用。
2.乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)指派________為乙方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的`損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方____元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的______%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式
1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向_____市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向__________市仲裁委員會申請仲裁______人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除
1.合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款______%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:_____________________________________________________________
十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):____________
委托代理人:____________ 法定代表人:______________
住址:__________________ 地址:____________________
電話:__________________ 電話:____________________
郵編:__________________ 郵編:____________________
簽訂日期:______________
簽訂地點:______________
裝飾工程合同11
建設(shè)單位(甲方):
施工單位(乙方):
為明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù),使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好協(xié)作工作,按時、保質(zhì)、保量地完成裝修任務(wù),經(jīng)雙方充分協(xié)商,特簽訂以下合同,以便共同遵守。
一、工程名稱、地點:
二、工程內(nèi)容:
三、合同價款:
四、工程期限:
五、甲方要求:
1、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給其他公司。
2、乙方提供的材料要符合國家環(huán)保標準。
六、施工內(nèi)容
1、乙方在組織施工中堅持“顧客至上,質(zhì)量第一”的方針,根據(jù)甲方的要求對施工質(zhì)量嚴格把關(guān)。
2、在組織施工中,嚴格按圖紙施工,在設(shè)計方案總體效果不變的前提下,經(jīng)雙方協(xié)商,只可以對設(shè)計進行微調(diào)。(以預(yù)算單價為依據(jù),設(shè)計變更時,增減部分經(jīng)雙方認可,最后按實際工程量列為決算)
3、在施工過程中,乙方應(yīng)為甲方設(shè)想,盡量不為甲方增加麻煩。
4、甲乙雙方在簽訂合同后,工程預(yù)算單價與決算中的單價甲乙雙方不得擅自更改。
5、在施工過程中,如有增減項目,按預(yù)算單價、實際工程量列入決算。
七、工程驗收
1、整體工程完工后,甲乙雙方應(yīng)在三天內(nèi)移交接管完畢,乙方應(yīng)提供所有竣工手續(xù),否則甲方有權(quán)拒絕驗收,逾期驗收造成的損失由乙方負責(zé)。乙方應(yīng)及時通知甲方驗收時間,待甲方會同設(shè)計、設(shè)備供應(yīng)單位及工程質(zhì)量監(jiān)督部門等進行驗收,取得竣工合格資料、數(shù)據(jù)和憑證后,視為竣工驗收完畢。
2、依據(jù)所附圖紙和預(yù)算。
八、付款方式:
1、合同簽訂后,甲方先付給乙方工程款的`20%用于材料進場,即人民幣(大寫)整。在工程過大半(即泥工、木工結(jié)束,油漆開工),甲方再付工程款的30%,即人民幣(大寫)-----整。工程竣工驗收后,甲方付給乙方工程款的40%,即人民幣(大寫)---整。剩余10%的價款作為質(zhì)保金,在保修期內(nèi),工程無質(zhì)量問題,乙方無違約行為,甲方再行支付給乙方。
2、甲方無正當理由不得拖欠相應(yīng)款項,如逾期不付,甲方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
九、工程質(zhì)量
1、乙方確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量保修期為兩年,自本工程竣工驗收合格后,雙方在工程保修單上簽字之日開始起算。遇有工程需要維修,甲方電話通知,乙方在接到電話后五個小時內(nèi)趕至現(xiàn)場進行維修,沒有及時進行維修的,甲方可另行找他方進行維修,維修費用由乙方負擔(dān)。
十、違約責(zé)任
1、因乙方原因致使工程質(zhì)量不符合約定的,甲方有權(quán)要求乙方在七日之內(nèi)進行修理或者返工,修理費或者返工費由乙方承擔(dān),工期不順延。
2、因乙方原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方應(yīng)賠償給甲方叁仟元。
3、乙方擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)或共用管線和設(shè)施,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款等),由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4、乙方提供的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品的,應(yīng)按材料、設(shè)備款的雙倍賠償甲方。
5、由于甲方原因造成的延期開工或者中途停工,乙方可以順延工程竣工日期;由于乙方原因造成的延期開工或者中途停工,乙方應(yīng)當賠償甲方的損失。
6、甲方未按合同約定按期支付款項,每逾期一天,甲方應(yīng)按同期貸款利息的雙倍進行賠償,工期相應(yīng)順延。
7、工程為辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或者擅自入住,由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責(zé),。
8、乙方有任何違約行為,甲方以書面的形式通知乙方在三日內(nèi)加以改正,乙方不改正的,甲方單方解除合同,由此造成的損失由乙方負擔(dān)。
十一、糾紛處理及合同變更和解除
1、本合同在履行中或者在保修期內(nèi)發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可以向消費者權(quán)益保護委員會或者裝飾裝修行業(yè)協(xié)會申請調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向人民法院起訴。
2、合同生效后,雙方必須嚴格共同遵守。任何一方需要變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款15%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
3、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理,清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,并由責(zé)任方按合同總價款15%賠償,解除本合同。
4、如在施工過程中有國家政策性條款的變更,即本合同相應(yīng)的發(fā)生變更。
十二、其他事項
1、乙方在施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。乙方在施工中發(fā)生的安全事故(包括施工員及其他任何第三方發(fā)生的),一切責(zé)任均由乙方負責(zé)承擔(dān)。保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場,施工人員和設(shè)備必須在七日內(nèi)撤離施工現(xiàn)場。乙方應(yīng)對該單位工程的產(chǎn)品負責(zé),應(yīng)做好設(shè)備、器材的防盜、防竊及產(chǎn)品保護工作至驗收交付甲方時為止。
2、本合同附件含:預(yù)算一份、效果圖一份和施工圖一套,為本合同的組成部分,具有同等效力。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,在雙方簽字并加蓋公章后生效。
甲方(簽字蓋章):乙方(簽字蓋章):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
日期:
裝飾工程合同12
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表):
單位:
住所地址:
聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
住所地址:
聯(lián)系電話:
簽訂日期:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部關(guān)于《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》及其它有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承包甲方發(fā)包的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程地點:
1.2 工程承包方式,雙方商定采取下列第 種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料(見附表二:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料(見附表一:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表二:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方提供全部材料(見附表一:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.3工程期限 天
開工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
1.4 合同價款:本合同工程造價為 (人民幣) 元,金額大寫:
第二條 工程設(shè)計(略)
第三條 甲方工作
3.1 委派xx為甲方代表,負責(zé)合同履行及與乙方接洽,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽;
3.2 開工前 天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門確認的施工圖紙或作法說明 份,并向乙方進行現(xiàn)場交底,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.3 負責(zé)提供水源、電源為乙方使用,并負責(zé)相應(yīng)費用;
3.4 負責(zé)協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的`關(guān)系;協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用;
3.5 如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用(見附件:住宅建筑結(jié)構(gòu)及管線拆改申請書);
3.6 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等工作。
第四條 乙方工作
4.1 委派 為乙方代表,負責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
4.2 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程,防火、安全、環(huán)境保護規(guī)定。做好施工現(xiàn)場管理,施工現(xiàn)場應(yīng)配備干粉滅火器。
4.3 保護好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
4.4 保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。
4.5 工程竣工未移交甲方之前負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
4.6 工程施工至竣工之日止,嚴格按照國家關(guān)于《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》和《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》執(zhí)行。
第五條 工程變更
工程項目及做法如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,由甲方代表與乙方簽定書面變更單,支付增減項目價差后再施工,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表五:工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
第六條 材料供應(yīng)
6.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場(見附表一:甲方提供裝飾裝修材料明細表),雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成質(zhì)量問題或損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
6.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表二:乙方提供裝飾裝修材料明細表),雙方共同驗收;乙方提供的材料、設(shè)備必須按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的關(guān)于《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》10項國家標準及其它有關(guān)的對材料設(shè)備的質(zhì)量的國家標準執(zhí)行,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,若已使用,對工程造成損失的由乙方負責(zé)。
第七條 工期
7.1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協(xié)議。
7.3 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。甲方未按期支付工程價款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4 因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條 質(zhì)量標準
本工程施工質(zhì)量按下列第 項標準執(zhí)行;
(1)以施工圖紙、設(shè)計變更的內(nèi)容和國家頒布實施的gb50210—XX《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》為準。
(2)雙方約定:
1.施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由 部門對工程質(zhì)量予以認證,認證所需費用采勸誰提出誰墊付”的原則。經(jīng)認證,工程質(zhì)量不符合合同約定標準的,認證所需費用由責(zé)任方承擔(dān);工程質(zhì)量符合合同約定標準的,認證所需費用由甲方承擔(dān)。
2.木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務(wù)提醒甲方。
裝飾工程合同13
工程地址
工程造價
發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
河南省建設(shè)廳監(jiān)制
家庭居室裝飾裝修工程施工合同
甲方(房主):
乙方(施工方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規(guī)定,結(jié)合家庭裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
一、合同主要內(nèi)容:
1、甲方將自己位于區(qū)(縣)小區(qū)(街道)樓門號室廳住宅的室內(nèi)裝飾工程以形式交給乙方承做。
2、工程總造價(大寫):
其中設(shè)計費(大寫):
3、工程款付款方式列下表:工程款分四次付清付款時間付款百分比金額第一次簽合同之日500元第二次開工日前三天60%第三次工程日期過半35%第四次驗收合格三日內(nèi)5%5、工程保修期:一年
6、甲方代表:
7、乙方代表:
8、工程內(nèi)容詳見施工圖紙及報價單,并以報價單為準(附表一)。
9、甲方提供主要材料及設(shè)備情況詳見材料設(shè)備表(附表二)。
10、工藝做法詳見工藝質(zhì)量說明(附表三)。
11、本合同簽訂生效后,甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其它經(jīng)濟損失。
9、獎勵和違約責(zé)任
。1)由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方停工、誤工所造成的`損失,每停工或誤工一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款,每拖延一天,按工程總價款的1‰支付滯納金。
。2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工費用外,每提前一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰,作為獎勵。
。3)甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
。4)未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
(5)未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責(zé)。
。6)因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
10、爭議或糾紛處理
。1)本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門進行調(diào)解。
。2)當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
。1)本合同正、副本各貳份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
。2)本合同履行完成后自動終止。簽字(章)生效。
13、附件
。1)施工圖紙(含家俱圖紙)或作法說明
。2)工程預(yù)算書(附表一)
(3)甲方提供材料、設(shè)備清單(附表二)
。4)工藝及質(zhì)量說明(附表三,應(yīng)注明材料的型號、規(guī)格、等級、品牌或質(zhì)量標準)
。5)設(shè)計變更單(附表四)
。6)工程驗收單(附表五)
。7)工程結(jié)算單(附表六)
(8)工程保修單(附表七)
。9)其他甲方:
代表人:
家庭地址:
郵政編碼:簽章:
電話:年月日
乙方:
法人代表:
代理人:
單位地址:簽章:
郵政編碼:
年月日
電話:4)由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
裝飾工程合同14
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)法律規(guī)定,簽訂本裝飾、裝修合同,具體條款如下:
一、工程基本情況:
1、工程名稱:
2、地點:
3、承包范圍:
4、承包方式:大包,包工、包料。乙方全部墊資施工。
5、承包內(nèi)容:
6、工期:
7、工程質(zhì)量標準:
8、工程造價:
二、施工、驗收、付款
1、乙方及施工人員具有相應(yīng)資質(zhì),本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,部分工程可以分包,分包單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì),分包應(yīng)征求甲方意見。
2、乙方按甲方提供圖紙施工,甲方聘請監(jiān)理公司監(jiān)理工程。
3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
4、付款方式:甲方開據(jù)結(jié)算單之前甲方不預(yù)付任何費用,甲方開據(jù)結(jié)算單后付百分之 即 元。 下余的百分之 即 元作為質(zhì)量保證金,一年后,質(zhì)量不出現(xiàn)問題甲方付給乙方。
5、工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后30日后如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
三、違約責(zé)任
1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的`約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失,未造成損失的,應(yīng)支付合同總價的5%為違約金;
2、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責(zé);
3、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;
4、甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r的1%為違約金;
5、由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責(zé)返工或修理,費用乙方承擔(dān),工期不予順延;
6、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r的1%為違約金;
四、其他具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負責(zé)將垃圾運出現(xiàn)場,并堆放到政府部門允許堆放的地點,乙方負責(zé)支付垃圾清運費用。
2、乙方及分包商施工期間發(fā)生的支出、工傷賠償、相關(guān)單位收費、處罰等產(chǎn)生的稅、費甲方不承擔(dān)責(zé)任,結(jié)合實際情況由乙方和分包商承擔(dān)
3、本合同簽字后3日內(nèi),乙方向甲方提供可行性施工方案及報價,由甲方進行確認后方可施工。
五、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。需要變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,承擔(dān)違約責(zé)任并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
六、合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第__________種方式解決:
1、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
2、向合同簽訂地人民法院起訴。
七、附則
1、本合同甲、乙雙方自愿簽訂,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
裝飾工程合同15
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
地址:
法人代表:
聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
地址:
法人代表:
聯(lián)系電話:
工程負責(zé)人:
聯(lián)系電話:
依照《合同法》、《建筑法和消費者權(quán)益保護法》,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致,簽訂本合同共同信守。
一、工程概況
1、工程地點:綿市部龍門鎮(zhèn)中脊村、實有面積按租賃合同實測為準。
2、工程造價:約 仟萬、按09省建定領(lǐng)取費,按一級企業(yè)取費標準計費,結(jié)合地材調(diào)差(最終以實際結(jié)算審計為準)。
3、工程承包方式:議標、雙方商定由乙方包工包全部材料和設(shè)備。
4、有效工期六個月。開工日期:由雙方具體商定,以甲方書面通知入場為準計算工期。
5、項目內(nèi)容:藝術(shù)品博物館:中國詩歌節(jié)陳列館,川劇臉譜服裝陳列館、書畫展廳、影樓、茶莊、客棧、家俱、小商品、游樂園、餐飲娛樂服務(wù)業(yè)等。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、乙方提供的材料:報價單需注明品質(zhì)、單價以現(xiàn)場監(jiān)理簽字為準,詳見付附表(注明品牌、規(guī)格、質(zhì)量)。
2、乙方采購的裝飾材料、設(shè)備、均應(yīng)用于本項目的裝飾,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對工程造成損失由乙方負責(zé)。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、《裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準和質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由甲方委托設(shè)計。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4、在施工過程中,用戶叫甲方提出設(shè)計修改及增減工程項目時須提前共同確定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負。
5、工程驗收:甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),保管好施工日志。
6、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù),如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承擔(dān)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的`施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消護措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,雙方即時配合職能部門處理。
五、其它事項:
1、甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開工前十天,向乙方提供施工設(shè)計圖紙(方案圖)光盤,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項,作好水電起止記錄。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,現(xiàn)場負責(zé)人到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),增減工程量以用戶意見為準。
(4)甲方應(yīng)指派兩人為駐工地代表,負責(zé)合同履行,作好記錄簽字。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決相關(guān)問題。對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員,甲方應(yīng)及時書面通知乙方。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底在入場前,編制好施工方案,提交績信標書、技術(shù)標書和商務(wù)標書。
(2)未經(jīng)甲方同意和所在地物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
六、關(guān)于工程款價款結(jié)算及裝修項目履約金的交納與退還的約定:
(1)工程款付款方式:乙方進場后,三日內(nèi)甲方向乙方支付工程起動資金20%作為材料款。甲方按乙方每月已完工程量計價后,下月五號前支付80%的工程款,如到時甲方不能支付工程款,乙方有權(quán)停工并結(jié)算所有工程款后,立即退場。所造成的一切損失由甲方負責(zé)。全面竣工驗收合格后三十日內(nèi)甲方付清乙方所欠工程余款(留保修金5%一年后無質(zhì)量問題無息退還)。
(2)保證金交納與退還方式:簽約時乙方按總造價的3%支付該項目履約金。該履約金在工程量完成50%時,甲方退還乙方全額履約金。 注:
1、如工程施工發(fā)生項目或單價變更,各階段工程款應(yīng)進行相應(yīng)調(diào)整。
2、工程保修期一年,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件五),保修期從竣工驗收前掌之日起算。
七、違約責(zé)任
1、由于甲方原因?qū)е轮型就9,甲方?yīng)按當?shù)責(zé)o誤工標準
補償乙方入場后因停工、窩工所造成的損失。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的1%向甲方支付違約金。
3、甲、乙雙方簽訂合同后,甲方必須在7日內(nèi)書面通知乙方進場施工。如違約方7日內(nèi)不能進場施工,違約方支付守約方合同總額5%的違約金。
4、若甲方強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
5、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式:
1、若履約中發(fā)生糾紛雙方協(xié)商解決,
2、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向綿陽市仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同。提出終止合同一方,要以書面形式提出,雙方認可后,并辦理終止合同手續(xù)結(jié)清費用。
十、其他約定
1、合同不得轉(zhuǎn)包、分包
2、合同未盡事宜,雙方在實施時補充完善。
3、本合同經(jīng)雙方法人代表或法人委托人簽字生效,具有法律效力,同時進行合同鑒證。
甲方單位:
負責(zé)人:
電話:
鑒證單位:
乙方單位:
負責(zé)人:
電話:
年 月 日
【裝飾工程合同】相關(guān)文章:
裝飾工程合同03-16
工程裝飾合同04-08
裝飾工程補充合同04-09
裝飾工程承攬合同03-31
住宅裝飾工程合同03-22
裝飾裝修工程合同03-13
裝飾工程合同精選15篇04-05
裝飾工程設(shè)計合同04-03
裝飾工程分包合同04-01
裝飾工程合同書04-07