工程承攬合同集合15篇

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同對我們的幫助越來越大，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編收集整理的工程承攬合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

工程承攬合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規(guī)，遵循平等、自原、公平和誠實信用的'原則，雙方就本建設施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程

　　工程地點：華同公司

　　工程內容：彩板房主體，外墻，內部截斷，室內外門窗

　　二、工程承包范圍。承包范圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現場。

　　三、承包工程價格及面積

　　1、工程面積約為400平方米，最后結算按照實際面積結算，實際面積以東南西北墻體邊緣計算；

　　2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。

　　四、協(xié)議工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總工作日歷天數10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內完工。

　　五、工程質量標準：符合安全標準。

　　六、甲方必須保證施工場地路通、電通。

　　七、乙方必須按協(xié)議所設計施工，保證工程質量，按期完工。

　　八、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規(guī)范施工，若發(fā)生工傷事故一切責任由乙方自負。

　　九、結算方式：工程驗收合格后，工程量按實際完工的面積結算，一次付清。

　　十、付款方式

　　1．簽訂合同后，甲方先期支付乙方元工程款。

　　2．余款完工驗收后付清，不得拖欠。

　　十一、保修期限及范圍：保修期一年，保修期內因施工質量出現問題由乙方負責維修，但人為損壞和自然災害不屬保修范圍。

　　十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰；

　　十三、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　電話：電話：

　　簽定日期：20xx年xx月xx日簽定日期：20xx年xx月xx日

工程承攬合同2

　　委托單位（甲方）：___________________________

　　承攬單位（乙方）：___________________________

　　為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：__________________________________

　　2、工程地點：__________________________________

　　3、承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　�。�1）承包人包工、包料。

　�。�2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料。

　�。�3）承包人包工、發(fā)包人包料。

　　5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　�。�1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。

　　（2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內）

　　6、施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________________元整，大寫金額：________________元整。（附報價清單）

　　二、施工時間：

　　工程期限________日，時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作：

　　1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作：

　　1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5、對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的'準備時間。

　　6、嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準：

　　1、按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下：

　　付款時間：________________

　　付款百分比：________________

　　金額：________________

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

　　八、保質期：

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式____份，

　　2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向________________委員會申請_____。

　　委托方（甲方）：________________　　承攬單位（乙方）：________________

　　代表人：_________________　　代表人：_________________

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

工程承攬合同3

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　根據，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資信守。

　　一、工程地點：迎賓XX以西，西安XX以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。

　　二、承包范圍及內容：場區(qū)土方挖運。

　　三、承包方式：挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)

　　四、工程承包價格及計算方式按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

　　五、質量要求：按照國家驗收規(guī)范施工，驗收達到合格。

　　六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款________年____月末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方責任負責測量土方標高

　　九、乙方責任

　　1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

　　2、乙方負責運輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。

　　3、承包人嚴格按照施工現場管理規(guī)定，關于安全、環(huán)保交底的內容執(zhí)行，遵守相關法律法規(guī)，違者將按照相關條列進行處罰，由此發(fā)生的安全及質量事故油承包人自行承擔，并對發(fā)包人承擔賠償責任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的.工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。

　　5、乙方應配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

　　7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發(fā)生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。

　　十、爭議的解決

　　存在爭議時雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決

　　十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方代表簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程承攬合同4

　　發(fā)包方：_________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_________(以下簡稱乙方)

　　甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍

　　甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。

　　二、承攬方式

　　1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。

　　2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

　　3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。

　　四、工程施工期限

　　1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至__年__月__日止。

　　2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

　　五、工程價款及支付辦法

　　1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。

　　2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

　　六、工程成果及質量

　　1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認;

　　2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。

　　七、工程量計算方法

　　乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

　　八、工程驗收

　　1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

　　2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

　　九、甲方權利義務

　　1、甲方提供土石方倒土場地，場地的'租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);

　　2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量;

　　3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;

　　4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產生的水、電費由乙方自行承擔;

　　5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;

　　6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

　　7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

　　8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。

　　十、乙方權利義務

　　1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。

　　2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。

　　3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

　　4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。

　　5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

　　6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

　　十一、違約責任

　　甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。

　　十二、爭議處理

　　甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

　　十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

　　十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

　　注明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同5

　　發(fā)包單位(以下簡稱甲方)：

　　承包單位(以下簡稱乙方)：

　　甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則，經友好協(xié)商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產管理條例》及其相關法律法規(guī)，并結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。

　　一、乙方的資質

　　1、乙方是經工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準，并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。

　　2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

　　3、在本合同履行期內，上述資質證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更后的資質證明文件原件和復印件。

　　4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。

　　二、工程概況

　　1、工程名稱：“金宇·時代奧城”B地塊基礎土石方挖運工程

　　2、工程地點：南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線

　　三、工程施工承攬工作內容

　　施工圖所示范圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備，地表清障(青苗費)，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協(xié)調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。

　　注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。

　　四、合同工期

　　開工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日。合同工期總日歷天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。

　　五、合同價款

　　本合同采用單價包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協(xié)調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/m;無淤泥其單價為：23.00元/m。

　　1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。

　　2、如需加班施工所需費用由乙方負責。

　　3、工程方量按實際收方結算。

　　六、工程結算

　　1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;

　　2、工程完工驗收合格后，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料后，一次性付至結算金額的.80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內付清。

　　3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。

　　七、工程質量及技術要求

　　本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規(guī)范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

　　1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承擔，并承擔由此給甲方造成的損失。

　　2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據及質量進度保證措施。

　　3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。

　　4、竣工結算資料為壹式3套。

　　八、安全施工

　　乙方應嚴格按照國家有關安全施工規(guī)范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業(yè)中，乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

　　九、履約保證金

　　本工程履約保證金100萬，合同簽訂后3天內轉入甲方指定賬戶，合同即生效，否則合同無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其余退款按每20天為退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢后支付時一并支付)。

　　十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。

　　十一、違約責任

　　本合同工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

　　十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同6

　　甲方：

　　乙方： 住址：

　　身份證號碼：

　　甲方承建的 成都富園物流商業(yè)中心 工程，經協(xié)商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務分包給乙方施工，并就有關事宜達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況：

　　框架 結構，層數： 四層，總高度： 40 米，建筑面積約? 90000? 平方米。

　　二、工程地址：

　　雙流縣文星鎮(zhèn)物流大道

　　三、承包形式：

　　1、本工程中的 砌體，二次構造砼 勞務工程，以分項包干的形式承包給乙方。

　　2、低值易耗品： 斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動棒、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。

　　四、承包工作內容及勞務承包單價：

　　1、工作內容：

　�。�1）、施工圖以內所有磚砌體，包括主體構造，零星砌體等所有內容；

　�。�2）、根據主控線放（彈）砌體線；

　�。�3）、現場所有二次構造砼澆筑（包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁，零星等；

　　（4）、現場的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經檢查合格后方可上崗，乙方負責機器日常保養(yǎng)，大件損壞由甲方負責修理，其余小件均由乙方負責。如乙方無專業(yè)機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責；

　�。�5）、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必須滿足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架；

　　以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規(guī)范，同時按項目部的具體要求進行施工。

　　2、承包方式：采取承包范圍內的工程施工勞務、施工機具費，承包范圍內工作勞務費，搶工費及輔料費、民工的社會保險費，暫住證費用，交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用，按雙方約定固定單價包干承包方式。

　　3、承包單價：

　　4、材料損耗：由甲方管理人員確定（必須達到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除）。

　　5、計量方式：計算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行，無約定的按現行計算定額及圖紙執(zhí)行。

　　6、付款方式： 每月25日計量，次月15日按計量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗收后三個月內付清。

　　五、工期要求

　　1、按項目工期進度要求進行；

　　2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況，配合項目部進行工期調整；

　　3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協(xié)議附件，乙方必須遵照執(zhí)行；

　　4、乙方必須按甲方的工期計劃，組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個工期計劃不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。

　　5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。

　　6、如乙方勞動力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協(xié)助施工，其產生的費用在乙方總款中扣除。

　　六、質量要求：

　　1、乙方在施工過程中除按照國家現行規(guī)范、規(guī)程、標準進行施工外，同時還要嚴格按照業(yè)主、甲方項目部的質量目標和要求施工；

　　2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿意工程”為質量目標；

　　3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員，負責現場的質量檢查工作，配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。

　　4、乙方必須嚴格工程質量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發(fā)現乙方工程質量問題，由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個工作日內必須整改完備，如乙方超出規(guī)定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的'處罰，并承擔由此返工造成的全部工時及材料費。

　　5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項目部制定的《質量管理實施細則》并以細則作為合同的附件。

　　6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業(yè)造成的重大工程質量事故，除負責本次事故所造成的一切經濟損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節(jié)嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任，構成犯罪的將追究其刑事責任。

　　7、由于乙方造成的一切返工和維修費用（包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用）均由乙方承擔，方單結算時在乙方工程款中扣除；

　　8、本工程質量等級為“優(yōu)良”工程。

　　七、安全生產要求及安全責任：

　　1、安全學習及交底：乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規(guī)及項目部制定的各項安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作，嚴禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人。

　　2、安全檢查：嚴格執(zhí)行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發(fā)現安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業(yè)主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。

　　3、專職安全員的配備及職責：乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產負責。

　　4、嚴禁違章指揮，違章作業(yè)：正確使用和佩戴個人防護用品，嚴禁酒后上班，嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。

　　5、安全防范：乙方要認真搞好安全防范措施管理，必須嚴格遵守執(zhí)行項目部、業(yè)主單位、地方各級政府制定的各項安全規(guī)章制度及相關的法律、法規(guī)。

　　甲方：

　　乙方：

　　時間：

工程承攬合同7

　　建設單位(甲方)：

　　施工單位(乙方)：

　　施工單位地址：

　　身份證號：

　　甲乙雙方為了明確雙方的責任和權利，根據國家《合同法》和建筑工程建設有關的法律、法規(guī)，經過平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同。

　　一、 工程名稱：

　　二、 工程承攬范圍：

　　三、 工程總價：

　　四、 工程款支付：乙方完成工程總量的50%，甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后，甲方支付80%的'工程款。經雙方驗收合格，甲方支付總工程款的95%，余留5%的工程款作為質保金，一年內未發(fā)生工程質量問題，給予一次性付清。

　　五、 工程期限：工程于20xx年 月 日開工，到20xx年 月 日結束，工期 天。提前一日完工獎 元，延期一日完工罰 元。

　　六、 工程質量要求：乙方必須嚴格按照設計及國家驗收規(guī)范和質量要求進行施工，如遇特殊施工的環(huán)境改變，需甲乙雙方的確認后，根據新的施工方案進行施工。乙方應及時、詳細的記錄施工進度，甲方監(jiān)理人員應及時核實質量及工程量，經雙方確認，作為工程款結算依據。乙方應服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調，保質保量按期完成工程。

　　七、 乙方必須辦理施工人員的工傷保險，凡施工期內造成的一切意外損害事故，包括傷及人身、財產等責任均由乙方承擔。

　　八、 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　九、 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程承攬合同8

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________________

　　工程地點：_________________

　　工程內容：_________________

　　投資計劃或工程立項批準文號：_________________

　　資金來源：_________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_________________

　　三、合同工期

　　開工日期：______________年______月__________日

　　竣工日期：______________年______月__________日

　　合同工期總日歷天數_________________天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_________________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：_________________元(人民幣)

　�。ぃ篲________________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第2.1款的'規(guī)定一致。

　　七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。《專用條款》中沒有具體約定的事項，均按《通用條款》執(zhí)行。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，履行本合同所約定的全部義務。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。

　　十、合同生效

　　合同訂立地點：_________________

　　本合同雙方約定_________________后生效，并黑龍江省建設工程合同范本報建設行政主管部門備案。

工程承攬合同9

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資信守。

　　一、工程地點：

　　迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。

　　二、承包范圍及內容：

　　場區(qū)土方挖運。

　　三、承包方式：

　　挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)

　　四、工程承包價格及計算方式

　　按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

　　五、質量要求：

　　按照國家驗收規(guī)范施工，驗收達到合格。

　　六、工程款支付方式：

　　土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款________年____月____日末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方責任

　　負責測量土方標高

　　九、乙方責任

　　1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

　　2、乙方負責運輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。

　　3、承包人嚴格按照施工現場管理規(guī)定，關于安全、環(huán)保交底的內容執(zhí)行，遵守相關法律法規(guī)，違者將按照相關條列進行處罰，由此發(fā)生的安全及質量事故油承包人自行承擔，并對發(fā)包人承擔賠償責任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。

　　5、乙方應配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

　　7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發(fā)生的'挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。

　　十、爭議的解決

　　存在爭議時雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決

　　十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方代表簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日________年____月____日

工程承攬合同10

　　房主人(甲方)：________

　　承建人(乙方)：________

　　根據有關規(guī)定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建筑項目：________

　　二、建筑面積： 按實際板面計算。

　　三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

　　五、按梯扶手做成____________。

　　六、單價按實際板面積，每平方米______元人民幣大寫______元整，其中整棟外加______元。

　　七、工期在________年____月____日前完工。

　　八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的'使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：________

　　身份證號碼：________________

　　聯(lián)系電話：________

　　乙方簽字：________

　　身份證號碼：________

　　聯(lián)系電話：________

　　日期：________年____月____日

　　日期：________年____月____日

工程承攬合同11

　　定作方：_________（簡稱甲方）

　　承攬方：_________（簡稱乙方）

　　經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　1．產品的質量、包裝、加工方法：

　　_________。

　　2．原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量：

　　_________。

　　3．履行的期限、地點和方式：

　　_________。

　　4．驗收標準和方法：

　　_________。

　　5．結算方式：

　　_________。

　　6．違約責任：

　　除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　�。�1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________％或酬金總額_________的'違約金。

　�。�2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。

　　7．雙方約定的其它條款：

　　_________。

　　8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。

　　9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10．本合同一式_________份，正本雙方各執(zhí)_________份，副本送工商行政管理局存查。

　　11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。

　　定作方（蓋章）：_________承攬方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同12

　　_______公司(甲方)

　　_______公司(乙方)

　　依照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

　　1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

　　二、有關技術及服務要求：

　　1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。

　　2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。

　　3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

　　三、工程款項及費用的結算：

　　1、工程款結算按執(zhí)行。

　　2、工程預算款總計：102496元;

　　(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

　　3、本工程款分2次結清，其中：

　　(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)

　　(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的`結算以審計決算為依據。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。

　　2、乙方應在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。

　　3、施工期間,甲方應派員到現場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

　　五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。

　　甲方：(蓋章)

　　乙方：(蓋章)

　　代表：代表：

　　__年__月__日__年__月__日

工程承攬合同13

　　發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

　　根據甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、 工程名稱：_____________________________________

　　二、 工程地點：_____________________________________

　　三、 工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元

　　四、 工程承包方式及范圍：

　　1、 承包方式：包工不包料

　　2、 承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的`補刷。

　　五、 驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、 工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、 付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。

　　八、 甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失

　　九、 安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　十、 本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同14

　　承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)

　　定作方:_______________有限責任公司(以下稱甲方)

　　根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱：_______________

　　a、承攬項目名稱：_______________

　　b、承攬項目地點：_______________

　　c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、承攬方式：包工不包料。

　　e、承攬價格：

　　以實際粘貼面積_______________元計算。

　　f、工程量計算方法：

　　每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、承攬工程內容：

　　窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

　　3、質量標準：

　　a、材料由甲方自行進場。

　　b、施工質量：按照防水工程施工規(guī)范，結合本公司專業(yè)技術工程質量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、工期：根據定作方的.要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

　　2)、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

　　3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、糾紛的處理：

　　發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：_______________承攬方：_______________

　　定作方代表：___________承攬方代表：_______________

　　_______________年_______________月_______________日

工程承攬合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地點：

　　3.承包范圍：

　　4.承包方式：包工、包料、包費用

　　5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

　　6.工程質量：本工程為合格工程

　　二、合同單價和付款方式

　　1.合同單價：

　　2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。

　　3.施工完畢經甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。

　　4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的.發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。

　　三、技術要求和質量標準

　　四、違約責任和安全責任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

　　2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　五、爭議或糾紛處理

　　1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。

　　2.當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

　　六、保修

　　本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

　　七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。

　　甲方：乙方：

　　簽字簽字

　　電話：電話：

　　甲方駐工地代表：

　　電話：

　　_____年___月____日

【工程承攬合同】相關文章：

工程承攬合同03-12

裝飾工程承攬合同03-31

工程承攬合同精選15篇04-10

工程承攬合同15篇03-12

工程承攬合同(15篇)03-12

安裝工程承攬合同04-01

工程承攬合同范本03-28

工程承攬合同(通用15篇)04-10

工程承攬合同(匯編15篇)04-10

工程承攬合同(集合15篇)03-12