定作合同

　　定作合同（一）
　　
　　定做方：     （簡(jiǎn)稱甲方） 合同編號(hào)：NO,*****
　　
　　承攬方：    （簡(jiǎn)稱乙方） 簽訂地點(diǎn)：
　　
　　一、定做標(biāo)的，數(shù)量及金額
　　
　　一、質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
　　
　　一、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)，乙方負(fù)擔(dān)。
　　
　　二、運(yùn)輸要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)，乙方送貨到甲方工地。
　　
　　三、完工及到貨時(shí)間；地點(diǎn)，自預(yù)付款到乙方賬戶之日起15日內(nèi)生產(chǎn)完工，并在3日內(nèi)運(yùn)至甲方工地。；
　　
　　四、本合同之地毯圖案由   提供，授權(quán)乙方生產(chǎn)。
　　
　　五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及提出異議期限；貨到后2 日內(nèi)按    標(biāo)準(zhǔn)完成驗(yàn)收事項(xiàng)。如有異議，甲方應(yīng)在交貨后 7 日內(nèi)書(shū)面提出，雙方協(xié)商解決。
　　
　　六、合同簽訂之日起   日內(nèi)，甲方支付合同總金額的30﹪作為預(yù)付款，即   元。貨到工地后，甲方付給乙方貨款總額的90%，即   元，乙方才可施工。余款即    元在乙方鋪裝完后，甲方當(dāng)日付款給乙方。
　　
　　七、爭(zhēng)議解決方式；本合同如在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，當(dāng)事人應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)信用、互惠互利的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人可依法向法院起訴。
　　
　　八、違約責(zé)任；乙方生產(chǎn)完成后，如甲方在3個(gè)月內(nèi)不提貨，此合同終止，乙方有權(quán)將此貨品處理。
　　
　　九、雙方約定的其他條款；
　　
　　名稱；   名稱；
　　
　　地址；  地址
　　
　　法定代表人   法定代表人；
　　
　　委托代理人； 聯(lián)系方式
　　
　　簽訂日期； 年 月  日
　　
　　定作合同（二）
　　
　　定做方：
　　
　　承攬方；
　　
　　一、施工內(nèi)容、規(guī)格、數(shù)量
　　
　　1、施工隊(duì)宿舍新建二層巖棉板____平方米，每平方米____元，計(jì)_______元。
　　
　　2、巖棉板平房____平方米，每平方米____元，計(jì)______元。
　　
　　3、施工隊(duì)食堂、廁所及配電室?guī)r棉板骨架封頂____平方米，每平方米____元，計(jì)_______元。
　　
　　4、施工隊(duì)食堂、廁所及配電室塑鋼門(mén)為_(kāi)____平方米，每平方米_____元，計(jì)_______元，塑鋼窗為_(kāi)____平方米，每平方米_____元，計(jì)_______元。門(mén)窗共計(jì)_______元。
　　
　　5、硅鈣板烤漆龍骨吊頂_____平方米，每平方米_____元，計(jì)_______元。
　　
　　6、廁所及廚房、實(shí)驗(yàn)室PVC吊頂_____平方米，每平方米_____元，計(jì)_______元。
　　
　　7、吊裝式門(mén)衛(wèi)室1間，計(jì)_______元。
　　
　　8、辦公室及宿舍后墻防護(hù)網(wǎng)_____平方米，每平方米_____元，計(jì)_______元。
　　
　　以上合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）：肆拾肆萬(wàn)柒仟肆佰壹拾壹元。
　　
　　二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
　　
　　三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：此房安裝完工后，10天內(nèi)由定作方組織驗(yàn)收。(www.gymyzhishaji.com)如未驗(yàn)收即使用，則視為合格。
　　
　　四、期限：甲方工程竣工。
　　
　　五、交付定金、預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間：
　　
　　六、付款違約責(zé)任：延誤工期每天按工程總造價(jià)5%違約金，推遲付款每天按工程款總價(jià)5%違約金。
　　
　　七、解決合同糾紛方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的由承攬方當(dāng)?shù)胤ㄔ褐俨谩?br />　　
　　八、雙方協(xié)商其它條款：1、定作方負(fù)責(zé)：木方基礎(chǔ)、地面及水、暖、電等安裝；2、定作方免費(fèi)提供施工所用水電及工人住宿；3、如遇天氣變化工期順延。
　　
　　定作方：（蓋章）  承攬方：（蓋章）
　　
　　法定代表人：     法定代表人：
　　
　　委托代表人（簽字）：      委托代表人（簽字）：
　　
　　單位：         單位：
　　
　　地址：         地址：
　　
　　電話：         電話：
　　
　　定作合同（三）
　　
　　定作方：青島欣正基業(yè)有限公司       合同編號(hào)：
　　
　　承攬方：       簽約地點(diǎn)：即墨市
　　
　　簽訂時(shí)間： 年  月  日        供貨日期
　　
　　1、供貨產(chǎn)品及價(jià)格
　　
　　2、供貨時(shí)限：合同簽訂后按定作方規(guī)定時(shí)間交貨。不能按期交貨每天罰金500元（樣品除外），如因承攬方未按期交貨所造成的定作方損失，由承攬方負(fù)擔(dān)。
　　
　　3、交貨地點(diǎn)、方式、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：定作方廠內(nèi)交貨，運(yùn)費(fèi)由供方承擔(dān)。
　　
　　4、技術(shù)﹑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：承攬方嚴(yán)格按照定作方圖紙加工；材料為壓鑄鋅合金（代號(hào)：YX040A），材料的尺寸、化學(xué)成分及機(jī)械性能應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和歐美環(huán)保ROHS標(biāo)準(zhǔn)，表面鍍鋅、鉻化等處理應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工藝和歐美環(huán)保ROHS要求制作，由于承攬方濫用原材料或不按標(biāo)準(zhǔn)方式制作所造成的定作方損失，由承攬方承擔(dān)完全責(zé)任。
　　
　　5、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：承攬方應(yīng)該嚴(yán)格按照?qǐng)D紙生產(chǎn)，所加工產(chǎn)品力學(xué)性能需超出使用要求1.5倍以上，表面平滑，無(wú)渣粒、氣孔，無(wú)銹蝕凹陷突起等材料缺陷；表面處理后要光亮無(wú)雜質(zhì)污物。定作方質(zhì)檢員按比例抽檢，給出書(shū)面記錄，提出相應(yīng)整改返修意見(jiàn)，最終質(zhì)量由承攬方完全負(fù)責(zé)。
　　
　　6、包裝標(biāo)準(zhǔn)及包裝物的供應(yīng)與回收：按產(chǎn)品型號(hào)單獨(dú)包裝，有明確的標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品受潮，包裝物以不損壞產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)，由承攬方提供，包裝物不回收。
　　
　　7、驗(yàn)收方法及提出異議期限：
　　
　　按上述合同條款貨到抽樣驗(yàn)收，十五天內(nèi)提出異議，使用中如發(fā)現(xiàn)不合格品退貨或換貨；如承攬方所提供產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，引起客戶索賠﹑罰款或退貨，承攬方必須承擔(dān)定作方由此引起的一切損失。
　　
　　8、結(jié)算方式：貨到驗(yàn)收入庫(kù)后憑17%增值稅發(fā)票三個(gè)月以內(nèi)結(jié)算。
　　
　　9、合同糾分解決：雙方協(xié)商，協(xié)商不成向定作方所在地人民法院起訴。
　　
　　10、其它：
　　
　　1）如遇價(jià)格變動(dòng)雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
　　
　　2）因某種原因承攬方不能按期供貨應(yīng)提前一個(gè)周通知定作方。
　　
　　3）本合同約定產(chǎn)品為定作方專用，承攬方不得給其他廠家供貨及外泄定作方技術(shù)、圖紙等資料。否則支付不低于5萬(wàn)元違約金。
　　
　　定作方：青島欣正基業(yè)有限公司       承攬方：
　　
　　代表：        代表：
　　
　　聯(lián)系電話：     聯(lián)系電話：
　　
　　傳真：        傳真：
　　
　　簽訂日期： 年  月  日              簽訂日期： 年  月   日

【定作合同】相關(guān)文章：

定作加工合同11-29

加工定作合同03-25

定作合同范本08-10

定作合同4篇04-26

定作合同范本12-01

定作合同（示范文本）08-06

模型定作合同范本08-16

體育賽事定作合同03-26

定作合同集合10篇05-05

定作合同合集九篇05-05